建设工程合同 条款

发包方（甲方）：{{party_a}}，住所：{{party_a_address}}，身份证号：{{party_a_id_number}}，电话：{{party_a_phone}}，委托代理人：{{party_a_agent}}。承包方（乙方）：{{party_b}}，统一社会信用代码：{{party_b_credit_code}}，地址：{{party_b_address}}，电话：{{party_b_phone}}，委托代理人：{{party_b_agent}}，现场施工负责人：{{party_b_site_manager}}。

发包人（甲方）：{{party_a}}；承包人（乙方）：{{party_b}}；监理人：{{supervisor}}。

发包人：{{party_a}} 设计人：{{party_b}}

发包方（甲方）：{{party_a}}。承包方（乙方）：{{party_b}}。

总包方（以下简称甲方）：{{party_a}}，分包方（以下简称乙方）：{{party_b}}。

承包人（全称）：{{party_a}}；分包人（全称）：{{party_b}}。

发包人（全称）：{{party_a}} 承包人（全称）：{{party_b}}

五、项目经理 承包人项目经理：{{project_manager}}。

发包人：{{party_a}}，发包人资质证书号：{{party_a_qualification}}。承包人：{{party_b}}，承包人资质证书号：{{party_b_qualification}}。

甲方（发包方）：{{party_a}} 乙方（承包方）：{{party_b}}

发包方（甲方）：{{party_a}}，住所：{{party_a_address}}，联系电话：{{party_a_phone}}。承包方（乙方）：{{party_b}}，统一社会信用代码：{{party_b_credit_code}}，住所：{{party_b_address}}，法定代表人：{{party_b_legal_rep}}，联系电话：{{party_b_phone}}。

甲方(委托人)：{{party_a}} 乙方(检测机构)：{{party_b}} 检测机构编号：{{institution_id}}

发包人（全称）：{{party_a}}，承包人（全称）：{{party_b}}。

发包方（以下简称甲方）： 委托代理人（姓名）：民族： 住所：身份证号： 联系电话：电子邮箱： 承包方（以下简称乙方）： 住所：营业执照号： 法定代表人：联系电话： 委托代理人：联系电话： 工程设计师：职称：证书号：联系电话： 施工负责人：职称：证书号：联系电话：

委托人：{{party_a}} 监理人：{{party_b}}

甲方（委托单位）：{{party_a}} 乙方（检测机构）：{{party_b}} 甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

发包人（居民/业主）：{{party_a}} 居民身份证号码：{{party_a_id_number}} 联系电话：{{party_a_phone}} 通讯地址：{{party_a_address}}

承包人：{{party_b}} {{#if party_b_is_individual}}工匠身份证号码：{{party_b_id_number}} {{else}}统一社会信用代码：{{party_b_credit_code}} 企业资质证书编号：{{party_b_license_no}} 法定代表人：{{party_b_legal_rep}} 委托代理人：{{party_b_agent}}{{/if}} 联系电话：{{party_b_phone}} 通讯地址：{{party_b_address}}

发包方（简称甲方）：{{party_a}}；承包方（简称乙方）：{{party_b}}。甲方驻工地代表（简称甲方代表）：{{party_a_legal_rep}}；乙方驻工地代表（简称乙方代表）：{{party_b_legal_rep}}。

经双方协商一致，签订本合同。委托人委托监理人监理的工程(以下简称"本工程")。

发包方：{{party_a}}（简称甲方） 承包方：{{party_b}}（简称乙方）

甲方（发包方）： 姓名（名称）：{{party_a}} 联系电话：{{party_a_phone}} 证件号（统一社会信用代码）：{{party_a_id_number}} 住址（地址）：{{party_a_address}} 委托代理人：{{party_a_agent}} 联系电话：{{party_a_agent_phone}} 证件号：{{party_a_agent_id}} 地址（住址）：{{party_a_agent_address}}

乙方（承包方）： 名称：{{party_b}} 地址：{{party_b_address}} 统一社会信用代码：{{party_b_credit_code}} 开户行：{{party_b_bank}} 账号：{{party_b_account}} 法定代表人：{{party_b_legal_rep}} 联系电话：{{party_b_phone}} 工程设计人：{{party_b_designer}} 联系电话：{{party_b_designer_phone}} 施工负责人：{{party_b_manager}} 联系电话：{{party_b_manager_phone}}

13.1 甲方驻工地代表姓名：{{party_a_legal_rep}}（委派人员和职责附后）。 13.2 甲方委托监理工程师姓名：{{supervisor_name}}被授权范围{{supervisor_authority}}。 13.3 乙方驻工地代表姓名：{{party_b_legal_rep}}（有关人员名单和职责附后）。

发包人（全称）：{{party_a}} 承包人（全称）：{{party_b}} 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 {{subject}} 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

发包人（全称）：{{party_a}} 设计人（全称）：{{party_b}} 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 {{subject}} 工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

发包人代表：{{party_a_legal_rep}}。 设计人项目负责人：{{designer_project_manager}}。

发包人：{{party_a}}；承包人：{{party_b}}。双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

发包人（全称）：{{party_a}} 勘察人（全称）：{{party_b}} 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就{{subject}}项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。 发包人统一社会信用代码：{{party_a_credit_code}} 地址：{{party_a_address}} 邮政编码：{{party_a_zipcode}} 电话：{{party_a_phone}} 传真：{{party_a_fax}} 电子邮箱：{{party_a_email}} 开户银行：{{party_a_bank}} 账号：{{party_a_account}} 勘察人统一社会信用代码：{{party_b_credit_code}} 地址：{{party_b_address}} 邮政编码：{{party_b_zipcode}} 电话：{{party_b_phone}} 传真：{{party_b_fax}} 电子邮箱：{{party_b_email}} 开户银行：{{party_b_bank}} 账号：{{party_b_account}}

委托人（甲方）：{{party_a}}；监理人（乙方）：{{party_b}}。双方协商一致，签订本合同。

发包人（全称）：{{party_a}}；设计人（全称）：{{party_b}}。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就{{subject}}工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

建设单位（甲方）：{{party_a}}，统一社会信用代码/身份证号：{{party_a_credit_code}}，法定代表人：{{party_a_legal_rep}}，住所：{{party_a_address}}。 施工单位（乙方）：{{party_b}}，统一社会信用代码：{{party_b_credit_code}}，法定代表人：{{party_b_legal_rep}}，住所：{{party_b_address}}。

发包方（甲方）：{{party_a}}，住址：{{party_a_address}}，身份证号：{{party_a_id_number}}，联系电话：{{party_a_phone}}。 承包方（乙方）：{{party_b}}，统一社会信用代码：{{party_b_credit_code}}，资质等级证书号：{{party_b_qualification}}，登记住所地：{{party_b_address}}，法定代表人：{{party_b_legal_rep}}，联系电话：{{party_b_phone}}。

委托人（全称）：{{party_a}}；监理人（全称）：{{party_b}}。

发包方（甲方）：{{party_a}} 承包方（乙方）：{{party_b}}

发包人（全称）：{{party_a}}，承包人（全称）：{{party_b}}。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就{{subject}}工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

发包方（以下称甲方）：{{party_a}} 设计方（以下称乙方）：{{party_b}}

发包人（全称）：{{party_a}}；承包人（全称）：{{party_b}}。

承包人（甲方）：{{party_a}} 分包人（乙方）：{{party_b}} 工程名称：{{subject}} 合同编号：{{contract_no}} 签订地点：{{sign_location}}

发包方（甲方）：{{party_a}}。承包方（乙方）：{{party_b}}。

发包人（全称）：{{party_a}}；承包人（全称）：{{party_b}}。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就{{subject}}工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

委托单位全称（甲方）：{{party_a}}；检测单位全称（乙方）：{{party_b}}。

发包人（甲方）：{{party_a}}；承包人（乙方）：{{party_b}}。

发包方（甲方）：{{party_a}}，住所：{{party_a_address}}，联系方式：{{party_a_contact}}。承包方（乙方）：{{party_b}}，住所：{{party_b_address}}，营业执照号：{{party_b_license}}，联系方式：{{party_b_contact}}。

发包方（甲方）：{{party_a}}；承包方（乙方）：{{party_b}}。

发包方（甲方）：{{party_a}}，住所：{{party_a_address}}，电话：{{party_a_phone}}，委托代理人：{{party_a_agent}}；承包方（乙方）：{{party_b}}，住所：{{party_b_address}}，电话：{{party_b_phone}}，委托代理人：{{party_b_agent}}，现场施工负责人：{{party_b_site_manager}}。

工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：{{party_a}}；劳务分包人：{{party_b}}。

甲方（建设单位）：{{party_a}} 统一社会信用代码：___________________________ 住所地：___________________________________ 法定代表人：_______________________________

乙方（承包单位）：{{party_b}} 统一社会信用代码：___________________________ 住所地：___________________________________ 法定代表人：_______________________________ 建筑工程资质等级：_________________________ 资质证书编号：_____________________________

发包人委托设计人承担 {{subject}} 工程设计，工程地点为 {{project_location}} ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《陕西省室内装饰管理规定》及有关法律、法规的规定，{{party_a}}与{{party_b}}在平等、自愿的基础上，就家庭居室装饰装修工程有关事宜协商一致，签订本合同。

依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程施工合同》（GF-91-0201）及天津市有关规定，双方根据分工负责、配合协作的精神经充分协商一致，订立本合同，并严格执行。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 {{employer}}（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事宜经协商达成一致，订立本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就{{subject}}工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

为规范住宅装饰装修施工，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《浙江省实施<中华人民共和国消费者权益保护法>办法》、《杭州市城市房屋使用安全管理条例》、《杭州市物业管理条例》以及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方协商一致，达成如下协议，共同遵守。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律、法规及行业规范等，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议。

根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量检测管理办法》、《海南省建设工程质量检测管理办法》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同 GF—1999—0201 示范文本》结合{{province}}有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《北京市安全生产条例》《限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）（2023年修订）》等法律法规规章和规范性文件规定，建设单位和施工单位在自愿、公平、诚信的基础上，就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同。

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

依据《中华人民共和国合同法》、《陕西省室内装饰管理规定》、《陕西省室内装饰工程预算定额》、《陕西省室内装饰工程费用定额》及有关法律、法规，甲、乙双方在自愿、平等、公正、诚信的基础上，经协商一致，签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行的室内装饰工程设计，达成以下协议。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就{{subject}}项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

甲乙双方在平等、自愿、公平、有偿、诚实信用的基础上，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规规定，就本合同项下建筑工程项目所需的门窗、幕墙制作、安装，经协商一致，订立本合同。

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律、法规的规定，结合广西家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称“工程”）有关事宜，达成如下协议：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则下，就下述建设工程委托质量检测及相关服务事项协商一致。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消费者权益保护法》《住宅室内装饰装修管理办法》及其他相关法律、法规的规定，结合京津冀地区住宅室内装饰装修工程施工的特点，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信原则的基础上，经双方友好协商，签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消费者权益保护法》《住宅室内装饰装修管理办法》等法律、法规、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就家庭室内装饰装修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议，以资共同遵守。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于{{employer}}（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

鉴于甲方拟实施案涉建设工程，乙方具备承接本工程的相应法定资质，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》等现行有效建设工程法律法规，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》等法律法规，结合本项目具体情况，甲乙双方在平等、自愿协商的前提下就家庭居室装饰装修智能家居定制项目达成如下协议。

鉴于甲方拟实施位于{{location}}的{{subject}}建设工程，乙方具备承接本工程的相应法定资质，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，依据《中华人民共和国民法典》（特别是合同编第十八章建设工程合同，第788条至第808条）、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》等现行有效建设工程法律法规及相关司法解释，就本工程的风险承担、瑕疵担保、检验、违约责任等事项经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

工程名称及内容：{{subject}}；工程地点：{{project_location}}。

本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容详见附件一《委托设计项目表》。设计人采用的主要技术标准是：{{technical_standards}}。

{{party_a}}委托{{party_b}}进行家庭居室装饰装修施工。工程地点：{{project_location}}；工程装饰装修面积：{{area}}平方米；工程户型：{{house_type}}。工程预算总造价为人民币（大写）{{amount}}元。工程工期为{{term}}日，开工日期{{term_start}}，竣工日期{{term_end}}。施工质量依据国家QB/T6016-97《家庭装饰工程质量规范》执行；空气质量依据国家GB/T18883-2002《室内空气质量标准》执行。

工程名称：{{subject}}；工程地点：{{project_location}}；工程内容：{{project_content}}；分包范围：{{subcontract_scope}}；承包方式：{{contracting_method}}。

分包工程名称：{{subject}}；分包工程地点：{{subject_location}}；分包工程承包范围：{{subject_scope}}。本分包工程质量标准双方约定为：{{quality_standard}}。

一、工程概况 工程名称：{{subject}}。 工程地点：{{project_location}}。 工程立项批准文号：{{approval_number}}。 资金来源：{{funding_source}}。 工程内容：{{project_content}}。 工程承包范围：{{contract_scope}}。

二、质量标准 工程质量符合{{quality_standard}}标准。

1、工程名称：{{subject}}。2、工程地点：{{project_location}}。3、工程概况：建筑面积：{{building_area}}。4、合同承包范围：{{subject}}。7、质量标准：本工程应当达到质量评定{{quality_standard}}等级。

工程地点：{{project_location}}。住房结构：{{house_structure}}，建筑面积 {{building_area}} 平方米。工程承包方式：{{contracting_method}}。本工程由 {{designer}} 设计。质量标准：国家及《浙江省家庭装饰装修工程质量规范》等相关标准。

工程地点：{{project_location}}；工程面积：{{project_area}}；工程户型：{{project_layout}}。工程承包采取以下方式：{{contracting_method}}。本合同工程造价为（人民币）金额大写：{{amount}}。

1. 工程名称：{{subject}}；
2. 工程地点：{{project_location}}；
3. 建筑面积：{{building_area}}。 甲方委托乙方的检测项目为：{{testing_items}}。检测依据为现行有效的国家、行业及海南省地区相关标准及设计图纸。

工程名称：{{subject}}。工程地点：{{location}}。工程内容：{{content}}。

工程地点：{{subject_location}} 工程装饰装修面积：{{subject_area}}平方米 住宅结构：户型{{house_rooms}}房{{living_rooms}}厅{{kitchen_rooms}}厨{{bath_rooms}}卫{{balcony_count}}阳台。 工程内容及做法〔见工程报价单（附件一)和施工图纸〕； 工程承包采取下列第{{contract_mode}}种方式: (1)乙方包工、包全部材料(见附件三)。 (2)乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料（见附件二、三）。 (3)乙方只包工。

工程名称：{{subject}} 工程地点：{{location}} 工程规模：{{project_scale}}

工程名称：{{subject}} 标段：{{project_section}} 工程地址：{{project_address}} 检测类别：□验收检测 □平行检测 □其他 工程类别：□房建 □房屋修缮 □市政基础设施 □公路 □水运 □水利 □绿化 □民防 □轨道交通 □其他 工程性质：□政府投资工程 □非政府投资工程 建设/实施单位：{{construction_unit}} 设计单位：{{design_unit}} 总承包单位：{{general_contractor}} 施工单位：{{construction_company}} 工程报建编号：{{report_number}} 工程所属区县：{{district}} 工程投资额：{{investment_amount}} 工程建安费：{{construction_cost}} 质监站/监管机构：{{supervision_station}}

第一条 检测项目 甲方委托乙方检测的检测项目包括：{{detection_items}} 具体的检测项目、数量及检测参数见附件二。

1.农村住房建设地点：{{project_location}}。 2.农村住房建设规模：{{floor_count}}层，总建筑面积{{total_area}}㎡；结构形式：{{structure_type}}。 3.农村宅基地用地批准文件文号：{{land_approval_no}}；乡村建设规划许可证号：{{planning_license_no}}；不动产权证证号：{{property_cert_no}}。

承包内容包括（可多选）：{{contract_scope}}。 承包方式：{{contract_method}}。建筑材料、施工机械设备及试验检测、测量放样等仪器由双方协商在补充协议中明确提供一方。

工程名称：{{subject}}；工程地点：{{project_location}}；工程范围：{{project_scope}}；工程造价：{{project_price}}元。

一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称"本工程")概况如下： 工程名称：{{subject}} 工程地点：{{project_location}} 工程规模：{{project_scale}} 总投资：{{total_investment}}

1.1 工程名称：{{subject}} 1.2 工程地点：{{project_location}} 1.3 工程内容：详见工程项目一览表 1.4 承包范围：{{contract_scope}} 1.5 承包方式：{{contract_method}} 1.6 合同价款：本工程造价{{amount}}元。 金额大写：{{amount_in_words}}

1.1 甲方装修的房屋系合法所有或拥有合法使用权。甲方承诺有权对该住宅进行装饰装修。 1.2 工程地点：{{city}}市{{district}}区（县）{{road}}路（小区）{{number}}号{{building}}幢{{unit}}单元{{floor}}楼{{room}}室。 1.3 工程户型：{{bedrooms}}房{{living_rooms}}厅{{kitchens}}厨{{bathrooms}}卫{{balconies}}阳台，建筑面积{{area_total}}平方米，套内施工面积{{area_inner}}平方米。 1.4 工程内容及做法：以施工图纸（见附件1）、《家居装饰装修工程施工项目报价单》（见附件2-1、2-2）、《家居装饰装修工程内容和做法一览表》（见附件3）为准。 1.5 工程承包方式：双方商定采取下列第{{contract_method}}种承包方式。 （1）乙方包工、甲方包料； （2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料及成品； （3）乙方包工、包料； （4）乙方以单价：￥{{unit_price}}元/m²（施工套内建筑面积）包干； （5）其他方式：{{other_method}}。

一、工程概况 工程名称：{{subject}}。 工程地点：{{project_location}}。 工程审批、核准或备案文号：{{approval_number}}。 资金来源：{{funding_source}}。 工程内容及规模：{{project_content}}。 工程承包范围：{{contract_scope}}。

工程名称：{{subject}}。 工程地点：{{project_location}}。 规划占地面积：{{plot_area}} 平方米，总建筑面积：{{total_area}} 平方米（其中地上约 {{above_ground_area}} 平方米，地下约 {{underground_area}} 平方米）；地上 {{floor_count_above}} 层，地下 {{floor_count_underground}} 层；建筑高度 {{building_height}} 米。 建筑功能：{{building_function}}。 投资估算：约 {{investment_estimate}} 元人民币。

工程设计范围：{{design_scope}}。 工程设计阶段：{{design_phase}}。 工程设计服务内容：{{design_service_content}}。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

一、工程概况 工程名称：{{subject}} 工程地点：{{project_location}} 二、工程内容与承包范围：{{contract_scope}}

一、工程概况 工程名称：{{subject}} 工程地点：{{project_location}} 工程规模、特征：{{project_scale}} 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量 勘察范围和阶段：{{survey_scope}} 技术要求：{{technical_requirements}} 工作量：{{workload}}

委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：{{subject}}；工程地点：{{project_location}}；工程规模：{{project_scale}}；总投资：{{total_investment}}。监理人按照本合同的规定，承担本工程专用条件中议定范围内的监理业务。

工程概况：工程名称：{{subject}}；工程批准、核准或备案文号：{{approval_number}}；工程内容及规模：{{project_scale}}；工程所在地详细地址：{{project_location}}；工程投资估算：{{investment_estimate}}。工程设计范围：{{design_scope}}；工程设计阶段：{{design_stage}}；工程设计服务内容：{{design_service_content}}。

1. 工程概况：工程名称：{{subject}}；工程地点：{{project_location}}；工程规模：{{project_scale}}。
2. 工程内容：承包范围：{{contract_scope}}。
3. 工程属性：本工程是否属于高风险限额以下小型工程：{{is_high_risk}}；是否涉及危险作业：{{is_hazardous_operation}}。

工程详细地址：{{project_address}}；建筑面积：{{building_area}}平方米；户型结构：{{house_layout}}。 承包范围详见工程预算书、施工图纸等合同附件。承包方式采取以下第{{contract_mode}}种： （1）乙方包工、包全部材料； （2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料； （3）乙方包工，甲方包料。

工程名称：{{subject}}；工程地点：{{project_location}}；工程规模：{{project_scale}}；工程概算投资额或建筑安装工程费：{{project_investment}}。监理范围及工作内容按合同约定执行。

工程名称：{{subject}} 工程地点：{{project_location}} 承包范围：{{contract_scope}} 承包方式：{{contract_method}} 工程质量：{{project_quality}}

工程地点：{{location}}。工程内容及做法详见附表。工程承包方式：双方商定采取下列第{{contract_mode}}种承包方式：（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料；（3）承包人包工、发包人包料。双方约定本工程施工质量标准：{{quality_standard}}。

1. 工程名称：{{subject}}。2. 工程地点：{{project_location}}。3. 工程内容：{{project_content}}。4. 工程立项批准文号：{{approval_no}}。5. 资金来源：{{funding_source}}。

工程名称：{{subject}}；工程地点：{{project_location}}；装饰面积：{{decoration_area}}平方米；承包方式：{{contracting_method}}。

1.1 项目名称：{{subject}}；项目类别：{{project_category}}；项目面积：{{project_area}}；项目造价总额：人民币（大写）{{project_cost}}元。 1.2 项目地址：{{project_location}}。 1.3 设计文件内容：{{design_content}}。 1.4 设计质量应符合国家、行业、地方相关标准、规范及双方约定的要求。

工程名称：{{subject}}；工程批准、核准或备案文号：{{approval_number}}；工程内容及规模：{{project_scale}}；工程所在省市详细地址：{{project_location}}；工程承包范围：{{contract_scope}}。

工程名称：{{subject}}；工程地址：{{project_address}}。工程内容及结构形式：建筑面积{{building_area}}平方米，其中门窗面积{{door_window_area}}平方米，幕墙面积{{curtain_wall_area}}平方米。乙方承揽甲方工程中的{{sub_project}}分项工程。乙方根据甲方提供的图纸要求，制作、安装门窗面积{{door_window_area}}平方米，幕墙面积{{curtain_wall_area}}平方米。型材材质：{{profile_material}}，规格：{{profile_spec}}，颜色：{{profile_color}}，表面处理方式：{{surface_treatment}}，隔热条宽度：{{insulation_strip_width}}mm，玻璃配置：{{glass_config}}。乙方施工范围：{{construction_scope}}工程门窗、幕墙制作和安装，包括原材料的采购、加工制作、运输、现场安装、配合现场验收。

1. 工程概况：{{subject}}。2. 工程期限：{{term_days}}日。开工日期：{{term_start}}；竣工日期：{{term_end}}。

工程名称：{{subject}}；工程地点：{{project_location}}；工程立项批准文号：{{approval_number}}；资金来源：{{fund_source}}；工程规模：{{project_scale}}；工程承包范围：{{contract_scope}}。

工程名称：{{subject}}；工程地点：{{project_location}}。服务范围及工作内容：{{service_scope}}。

工程名称：{{subject}}；工程地点：{{project_location}}；工程承包范围：{{contract_scope}}；工程承包模式：装配式建设项目工程总承包。

1. 工程地点：{{project_location}}；工程装饰装修面积：{{project_area}}；户型：{{project_layout}}。2. 工程承包方式采取：{{contracting_method}}。3. 施工图纸由{{drawing_provider}}提供。4. 施工质量按{{quality_standard}}执行，室内环境污染控制严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》执行。

工程名称：{{subject}}；工程地点：{{project_location}}；工程内容：{{project_content}}；工程规模：{{project_scale}}。

工程名称：{{subject}}；工程地点：{{project_location}}；工程户型：{{project_layout}}，建筑面积{{building_area}}平方米，套内施工面积{{construction_area}}平方米。工程承包方式：{{contracting_method}}。工程期限：{{term_days}}个自然日，开工日期{{term_start}}，竣工日期{{term_end}}。工程价款（人民币）：{{amount}}元。

劳务分包工作对象及提供劳务内容：工程名称：{{subject}}；工程地点：{{project_location}}；分包范围：{{subcontract_scope}}；提供分包劳务内容：{{labor_content}}。质量标准：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定{{quality_level}}等级。

本合同项下建设工程标的为{{subject}}，乙方应当按照工程建设强制性标准、经甲方确认的施工图纸、技术规范要求完成标的范围内全部工作，包括但不限于前期准备、材料设备采购、施工安装、调试检测、竣工验收、质量保修、竣工资料移交等全部环节，不得转包、违法分包或挂靠施工，确保工程质量符合法定及约定标准。

甲方保证委托项目的住宅系合法所有或有合法使用权。项目地址：{{project_address}}。住宅户型：{{house_layout}}，建筑面积：{{building_area}}平方米，套内面积：{{inner_area}}平方米。智能家居定制项目内容见附件一《项目定制内容表》。

施工期间，主要建筑材料价格波动超过±{{percent}}%时，超出部分由{{bearer}}承担，依据《民法典》第533条情势变更原则执行。

本合同总金额（合同价格）为：{{amount}}。发包人应按合同规定支付合同价款。

双方商定，本合同的设计费为 {{amount}} 万元。本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计 {{deposit_amount}} 万元作为定金；设计人提交 {{design_document}} 设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计 {{second_payment_amount}} 万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计 {{third_payment_amount}} 万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

双方约定工程款按进度分期支付：合同签订当日、隐蔽工程验收、工程进度过半、竣工验收合格及增加项目时按约定比例和金额支付。各项工程项目结算依现场实测实量工程量为准。垃圾清运费人民币（大写）{{trash_fee}}元由{{party_a}}另行支付。

本合同造价为人民币（大写）：{{amount}}。在合同签订后十天内，甲方按合同造价{{advance_payment_ratio}}%预付乙方工程备料款。工程进度至{{deduction_start_point}}时，预付备料款开始抵扣工程款。工程款拨付幅度不超过合同价款的95%，其余尾款在工程竣工验收后办理结算，待保修期满后，付清尾款。

分包合同价款金额（人民币）：大写：{{amount_upper}}，小写：{{amount}}。合同价款采用 {{pricing_method}} 方式确定。实行工程预付款的，承包人向分包人预付工程款的时间和数额为 {{prepayment_terms}}。在确认计量结果后 {{payment_days}} 天内，承包人应按约定的时间和方式，向分包人支付工程款（进度款）。

四、签约合同价与合同价格形式 签约合同价为：人民币（大写）{{amount}}（￥{{amount_number}}元）； 其中： （1）安全文明施工费：人民币（大写）{{safety_fee}}（￥{{safety_fee_number}}元）； （2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）{{material_estimate}}（￥{{material_estimate_number}}元）； （3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）{{professional_estimate}}（￥{{professional_estimate_number}}元）； （4）暂列金额：人民币（大写）{{provisional_sum}}（￥{{provisional_sum_number}}元）。 合同价格形式：{{price_form}}。

5、合同价款总额（暂定）：{{amount}}元（人民币），大写：{{amount_upper}}。9、合同总价款计算规则及构成方式：本工程的合同总价款包含社会保障费等税费，采用{{pricing_method}}方式计算。10、合同价款的支付及结算方式：劳务进度款按月支付，进度款金额为上月完成劳务作业量所对应劳务费用的{{progress_payment_ratio}}%。合同价款的支付以{{payment_method}}的方式办理。

工程合同价款：{{amount}} 元。设计费：{{design_fee}} 元。付款方式：（1）设计费支付方式：{{design_fee_payment}}；（2）合同签订后 {{payment1_days}} 天内工程施工开工前，甲方支付工程合同价款的 {{payment1_ratio}}%；（3）木工进场前或 {{payment2_date}} 前，甲方支付工程合同价款的 {{payment2_ratio}}%；（4）油漆进场前或 {{payment3_date}} 前，甲方支付工程合同价款的 {{payment3_ratio}}%；（5）若留有尾款甲方应在本工程竣工验收合格后 {{final_payment_days}} 日内一次付清。乙方收款部门联系电话：{{payee_contact}}。

甲方按下列约定向乙方支付工程款：第一次开工三日前支付{{payment_1}}；第二次工程进度过半且无质量问题支付{{payment_2}}；第三次竣工验收合格支付{{payment_3}}。工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。工程款全部结清后，乙方应出具正式合法有效的发票。

检测费用收费标准依据 {{pricing_standard}} 执行。计算方式为 {{calculation_method}}，总检测费用为 {{amount}} 元。支付方式为 {{payment_method}}。甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方协商，不得拖延无异议项目费用的支付。

签约合同价（含税）：{{amount}}元。合同价格形式：{{price_form}}。

工程款:本合同工程造价为(人民币){{total_amount}}元 金额大写：{{total_amount_word}} 以上工程造价中是否包含隐蔽工程（水电项目）： □a.包含水电项目 □b.不含水电项目 隐蔽工程（水电项目）款：本合同隐蔽工程造价为（人民币）{{hidden_amount}}元。 金额大写：{{hidden_amount_word}}。 双方协商工程款支付采用下列第{{payment_mode}}种方式 (1)合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款： 工程进度 付款时间 付款比例 金 额（元） 对预算、设计方案认可 签订合同当日 {{first_payment_ratio}}% 隐蔽工程竣工 水、电、管线隐蔽工程验收通过 3日内 全款（隐蔽工程款单算填写） 工程进度过半 中期工程验收通过 3日内 {{second_payment_ratio}}% 竣工 竣工验收通过 3日内 {{final_payment_ratio}}% (2)双方协商一致的其他支付方式：{{other_payment_terms}}

监理酬金总额为人民币{{amount}}元（大写：{{amount_cn}}） 支付方式：{{payment_method}} 付款时间：{{payment_time}}

第三条 检测费用的核算与支付 （一）双方同意按照下列第{{payment_method}}种计算方式核算检测费用。 1．乙方按照《上海市政府投资房屋建筑、市政基础设施和公路工程检测收费标准》中的检测单价收费，乙方根据实际检测工作量收取检测费。 2．本合同各检测项目单价见附件二，乙方根据实际检测工作量收取检测费。 （二）双方同意按照下列第{{settlement_cycle}}种支付方式支付检测费用。 1．自本合同签订之日起每{{payment_interval}}日，甲方按乙方实际完成的检测工作量和建设工程检测信息系统生成的结算凭证支付检测费用。 （三）甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。

1.总价款：人民币（大写）{{total_amount_cn}}（¥{{total_amount_num}}元），价款构成以清单形式在补充协议中明确，经双方协商一致变更施工内容的，变更部分的费用按实增减。

2.付款方式：{{payment_method}}。 {{#if payment_method == '进度支付'}} （1）开工时支付预付款人民币（大写）{{advance_payment_cn}}（¥{{advance_payment_num}}元）； （2）地基基础验收合格之日起{{foundation_days}}日内支付进度款人民币（大写）{{foundation_payment_cn}}（¥{{foundation_payment_num}}元）； （3）主体结构验收合格之日起{{structure_days}}日内支付进度款人民币（大写）{{structure_payment_cn}}（¥{{structure_payment_num}}元）； （4）装饰装修验收合格之日起{{decoration_days}}日内支付进度款人民币（大写）{{decoration_payment_cn}}（¥{{decoration_payment_num}}元）； （5）竣工结算完成后{{final_days}}日内付清剩余价款人民币（大写）{{final_payment_cn}}（¥{{final_payment_num}}元）。 {{/if}}

合同价款及支付方式在协议条款内约定后，任何一方不得擅自改变。甲方按协议条款约定的时间和数额，向乙方预付工程款，开工后按协议条款约定的时间和比例逐次扣回。甲方在计量结果签字后超过7天不予支付，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通知7天后停止施工。经乙方同意并签订协议，甲方可延期付款，并由甲方支付给乙方从计量结果签字后第8天起计算的应付工程价款利息。

第三十九条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十一条 支付监理报酬所采取的货币币种，汇率由合同专用条件约定。

6.1 工程预付款：在合同签订后，按天津市有关文件规定，三日内甲方按工程合同造价{{advance_payment_rate}}%，计人民币{{advance_amount}}元，支付给乙方。 6.2 工程进度款按天津市关于工程进度款拨付办法的规定。 6.3 合同价款的调整。在合同签定后，任何一方不得擅自改变，但发生以下情况之一的可以调整：甲方同意的设计变更及工程量增减；工程造价管理部门公布的价格调整；双方约定的其它增减或调整。 6.4 甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时，乙方可向甲方发出付款要求通知，甲方在收到乙方通知{{days_for_payment}}天内仍不能按要求支付时，甲方应承担从拖欠之日起的违约责任。

1.7 按照《家居装饰装修工程总报价单》（见附件4），本合同装修工程总价，共计：{{total_amount}}元，大写（人民币下同）{{total_amount_cn}}元。 注：工程项目及施工方式如有变更，装修工程总价应经双方确认以实际发生为准。

11.1 本合同签订后，甲乙双方约定按以下第{{payment_method}}种方式支付工程款： （1）轻辅装修工程款支付方式如下： （2）定制项目及主材代购支付方式如下： （3）其他结算方式：{{other_payment}}。

11.3 工程竣工验收合格后，甲方可保留（或存入第三方监管账户）相当于工程总价款{{retention_rate}}%（建议2%-3%）的质量保修金，竣工验收合格后{{retention_months}}个月内（应不少于6个月）如未发现工程质量问题（或工程质量问题已妥善解决），甲方应当将质量保修金全额支付给乙方，甲方逾期未支付将承担违约责任。

11.5 乙方指定的专用资金存管账户信息如下： 户名：{{account}} 开户银行：{{account_bank}} 账号：{{account}} 联 系 人：{{account_contact}}，联系人电话：{{account_contact_phone}}

3.1 双方商定采取下列第{{design_method}}种方式提供施工图纸（包括：平面设计图、顶面设计图、立面设计图、水电施工图等）： （1）甲方自行设计或委托第三方设计，由甲方提供施工图纸，图纸一式二份，甲、乙双方各执一份； （2）甲方委托乙方设计，由乙方提供施工图纸，图纸一式二份，甲、乙双方各执一份。双方约定，□是/□否 单独收取设计费用，设计费按照{{design_unit_price}}元/平方米（施工套内建筑面积）核算，总计：{{design_total}}元，大写（人民币）{{design_total_cn}}元。 注：单独收取的设计费由甲方另行支付，不包含在装修工程价款内；非单独收取的设计费，可列入装修工程款报价单或管理费中。

3.2 施工图纸作为本合同的附件，是本工程内容及做法的依据，双方应当于开工前{{draw_confirm_days}}日，在每页施工图纸上均予以签字确认。变更应当以双方签字确认的施工图纸为准。

10.1 已完工程竣工验收后，乙方在{{days_for_settlement}}天内将工程结算书送交甲方，甲方在{{days_for_audit}}天内审核完毕，并签署审核意见。双方无争议时，甲方负责向乙方支付工程结算款，乙方收到工程款后{{days_for_delivery}}天内将工程交付甲方。如双方意见不一致时，可报请有关部门调解。若甲方在收到结算后{{days_for_deemed_approval}}天内未提出审查意见，工程结算视为批准。 10.2 由于甲方违反有关规定，经办行不能支付工程款，乙方可将部分或全部工程妥善保护，保护费由甲方承担。 10.3 甲方无正当理由在批准竣工报告后30天内不办理结算，从第31天起按施工企业计划外贷款的利率支付拖欠工程款利息，并承担违约责任。

11.1 保修金{{warranty_deposit_amount}}。甲方从{{payment_date}}应付乙方工程款内，按合同工程价款的{{warranty_rate}}%预留工程保修费用。待保修期过后，退还乙方本金及利息。 11.2 保修项目及保修期限：{{warranty_items_and_period}} 11.3 保修期间，因施工质量问题，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后{{repair_days}}天内派人修理。否则，甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。

四、签约合同价与合同价格形式 签约合同价（含税）为：人民币（大写）{{amount_word}}（￥{{amount_num}}元）。具体构成详见价格清单。其中： （1）设计费（含税）：人民币（大写）{{design_fee_word}}（￥{{design_fee_num}}元）；适用税率：{{tax_rate_design}}%，税金为人民币（大写）{{design_tax_word}}（￥{{design_tax_num}}元）； （2）设备购置费（含税）：人民币（大写）{{equipment_fee_word}}（￥{{equipment_fee_num}}元）；适用税率：{{tax_rate_equipment}}%，税金为人民币（大写）{{equipment_tax_word}}（￥{{equipment_tax_num}}元）； （3）建筑安装工程费（含税）：人民币（大写）{{construction_fee_word}}（￥{{construction_fee_num}}元）；适用税率：{{tax_rate_construction}}%，税金为人民币（大写）{{construction_tax_word}}（￥{{construction_tax_num}}元）； （4）暂估价（含税）：人民币（大写）{{provisional_sum_word}}（￥{{provisional_sum_num}}元）。 （5）暂列金额（含税）：人民币（大写）{{contingency_amount_word}}（￥{{contingency_amount_num}}元）。 合同价格形式：{{price_form}}。

合同价格形式：{{price_form}}； 签约合同价为： 人民币（大写）{{price_amount_cn}}（￥{{price_amount_num}}元）。

五、合同价款 合同总价款（大写）：{{amount_cn}} 合同总价款（小写）：￥{{amount_num}}元 计价方式：{{pricing_method}}

合同价款金额：人民币（大写）{{amount_chinese}}（￥{{amount_numeric}}元）

合同价款形式：{{payment_form}}

定金或预付款：{{deposit_amount}}元，支付时间不迟于开工日期前7天。

进度款支付方式：{{progress_payment_method}}

最终结算：勘察人提交成果资料后28天内全额支付。

委托人向监理人支付报酬的计算方法、支付时间与金额为：{{payment_method}}。支付监理报酬所采取的币种及汇率为：{{payment_currency}}。如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。

合同价格形式：{{price_form}}；签约合同价为：人民币（大写）{{amount}}（￥{{amount_num}}元）。发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

1. 工程总价款为人民币 {{amount}} 元（大写：{{amount_in_words}} 元）。
2. 支付方式：{{payment_method}}。
3. 竣工结算要求：{{settlement_requirement}}。

本工程合同金额为（人民币）¥{{amount}}元，大写：{{amount_in_words}}，详见预算书。 甲方付款次数及金额由双方约定。增加项目款项自甲方签字确认后{{extra_payment_days}}日内支付；减少项目款项在工期过半交款前结算。甲方提出减项且已开工的，应承担损失，间接费用不减。

签约酬金（大写）：{{amount}}。包括监理酬金：{{supervision_fee}}，相关服务酬金：{{related_service_fee}}。酬金以{{currency}}支付。委托人应按约定支付酬金，监理人应按时提交支付申请书。

合同价款（人民币大写）：{{amount}}。 双方商定本合同价款采用以下计价方式：（1）固定价格；（2）固定价格加包干风险系数计算；（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。 本合同生效后，甲方分 {{payment_times}} 次支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 {{settlement_review_days}} 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在 {{settlement_payment_days}} 天内，结清尾款。

本合同工程造价为（大写）：{{amount}}元。双方约定按以下第{{payment_mode}}种方式支付工程款：（1）合同生效后，发包人按约定直接向承包人支付工程款；（2）其他支付方式：{{other_payment_mode}}。工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算。发包人接到资料后{{settlement_days}}日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

1. 签约合同价为：{{amount}}（大写：{{amount_in_words}}）。2. 合同价格形式：{{price_form}}。3. 发包人应按本合同约定的期限和方式支付合同价款。

工程总价款：人民币{{amount}}元。结算依据《陕西省室内装饰工程预算定额》和《陕西省室内装饰工程费用定额》进行。工程款支付方式：{{payment_method}}。

2.1 设计取费标准：{{fee_standard}}。 2.2 设计费总额：人民币（大写）{{amount}}元。 2.3 设计费按以下进度支付：{{payment_schedule}}。

合同价格为人民币（大写）：{{amount}}（小写金额：{{amount_num}}元）。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

本工程门窗、幕墙单价及工程量详见报价单，暂定合同总价为人民币{{total_amount}}元。合同订立时确定的安装工程量与实际不符时，以实际完成工程量为决算依据。遇设计变更或市场材料价格重大变化，双方另行签订补充协议调整总价。制作依据：{{production_standard}}标准；安装依据：{{installation_standard}}标准。 付款方式：

1. 本合同签订后七日内，甲方须向乙方给付合同总造价的{{prepayment_ratio}}%作为预付款。
2. 门窗附框安装验收合格后{{payment_days_1}}日内付合同总造价款的{{payment_ratio_1}}%；门窗框安装验收合格后{{payment_days_2}}日内付{{payment_ratio_2}}%；门窗扇安装验收合格后{{payment_days_3}}日内付{{payment_ratio_3}}%。
3. 全部门窗、幕墙安装完毕并验收合格后，双方完成结算十个工作日内，甲方应付合同总价款的95%，余款{{warranty_deposit_ratio}}%作为质量保证金，待保修期满无质量问题后{{warranty_payment_years}}年内一次付清。

1. 工程造价：本合同工程造价为（人民币）{{amount}}。2. 支付方式：{{payment_method}}。3. 收款账户：{{payee_account}}。

签约合同价（不含税）为人民币{{amount_excl_tax}}元，税率{{tax_rate}}%，含税金额人民币{{amount_incl_tax}}元。其中安全文明施工费{{safety_fee}}元，暂估价{{provisional_sum}}元，暂列金额{{provisional_allowance}}元。合同价格形式：{{price_form}}。发包人在合同签订后{{advance_payment_days}}个工作日内支付合同价的{{advance_payment_ratio}}%作为工程预付款。进度款按{{progress_payment_method}}支付，结算款按{{settlement_payment_method}}支付。

检测费用及计算方式：{{amount}}。支付方式：{{payment_method}}。

签约合同价（含税）：{{amount}} 元。合同价格形式：{{price_form}}。

1. 工程预算款为人民币{{amount}}元。竣工结算时按照实际发生量结算，增幅不超过工程预算款的5%。2. 工程款支付采用{{payment_method}}方式。3. 隐蔽工程、竣工验收通过后，甲方对乙方提交的工程决算单进行审核，三日内未提出异议视为同意支付。4. 竣工验收合格后，甲方可以留取不超过工程结算款总额{{warranty_deposit_ratio}}%的质量保证金，保修期内无质量问题则全额给付乙方。

签约合同价（含税）：{{amount}}；合同价格形式：{{price_form}}。

工程款支付采用{{payment_method}}方式。双方款项往来均应出具收据作为有效凭证。

劳务报酬采用以下第{{pricing_method}}种方式计算：（1）固定劳务报酬{{fixed_amount}}元；（2）计时单价；（3）计件单价。除约定情况外，报酬一次包死不再调整。调整情形包括市场人工价格变化幅度超过{{price_adjust_threshold}}%、后续法律政策变化等。工时及工程量由工程承包人确认。中间支付：合同生效支付预付款{{advance_payment}}元，后续按约定时间支付。全部工作完成经认可后14天内递交结算资料，工程承包人14天内核实，确认后14天内支付尾款。

1. 本合同工程总价款为人民币{{amount}}，计价规则严格遵守《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》《建设工程价款结算暂行办法》相关规定，如本工程属法定必须招标项目，本合同价款与中标价款一致，双方不得另行约定背离实质性内容的价款条款。
2. 价款支付流程严格遵守《保障中小企业款项支付条例》要求，甲方不得违规要求乙方垫资施工，支付节点包括预付款、进度款、竣工结算款及质量保证金：预付款不低于总价款的10%、于开工前7日内支付；进度款按月已完合格工程量的80%支付，于甲方审核确认后15日内拨付；竣工结算完成后28日内付至总价款的97%；剩余3%作为质量保证金，待法定保修期满且无质量缺陷后无息返还。

项目承包方式采取第{{contract_mode}}种。计价方式采用第{{pricing_mode}}种。合同含税总价款共计人民币{{amount}}元。竣工结算总价增减幅度无变更时不超过5%，增项后不超过原合同价10%。项目款按第{{payment_mode}}种方式支付，验收合格后乙方提出结算单，甲方接到结算单后{{settlement_confirm_days}}天内未异议视为同意并结清余款。项目款应支付至乙方指定账户，乙方应在甲方付款前后开具合规发票。

1. 本合同工程总价款为人民币{{amount}}，计价规则严格遵守《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》《建设工程价款结算暂行办法》相关规定，如本工程属法定必须招标项目，本合同价款与中标价款一致，双方不得另行约定背离实质性内容的价款条款。

2. 价款支付流程严格遵守《保障中小企业款项支付条例》要求，甲方不得违规要求乙方垫资施工，支付节点包括预付款、进度款、竣工结算款及质量保证金：预付款不低于总价款的10%、于开工前7日内支付；进度款按月已完合格工程量的80%支付，于甲方审核确认后15日内拨付；竣工结算完成后28日内付至总价款的97%；剩余3%作为质量保证金。

3. 本工程保修范围为{{warranty_scope}}，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，具体保修期限为{{warranty_period}}。依据《中华人民共和国民法典》第八百零一条之规定，因施工人原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。乙方在保修期内须承担质量保修责任，在收到甲方维修通知后{{days}}日内完成修复工作；经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任。待法定保修期满且无质量缺陷后，上述3%质量保证金无息返还。

项目开工日期{{term_start}}，竣工日期{{term_end}}，总工期{{total_days}}天。因不可抗力、工程量变化、设计变更或甲方原因导致延误，经确认工期顺延；因乙方责任延误，工期不变。

承包人应设立农民工工资专用账户，实行分账管理，确保工资按月足额支付，依据《保障农民工工资支付条例》第26条。

开工日期：{{term_start}}；完工日期：{{term_end}}。承包人应在规定的完工日期内完工。

设计合理使用年限为 {{design_life_years}} 年。发包人向设计人提交有关资料、文件及时间见附件二；设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间见附件三。

工程工期为{{term}}日。因{{party_b}}责任不能按期完工的，工期不予顺延。因工程量变化、设计变更、不可抗力或{{party_a}}未按约定完成工作、未按时支付工程款等原因造成竣工日期延误的，经确认工期应当顺延。

本工程自{{term_start}}开工，至{{term_end}}止全部完工。经双方协商，按合同工期每提前一天竣工，甲方按{{early_completion_bonus}}付给乙方工期奖。

开工日期：本分包工程定于 {{term_start}} 开工；竣工日期：本分包工程定于 {{term_end}} 竣工；合同工期总日历天数为：{{term_days}} 天。

二、合同工期 计划开工日期：{{term_start}}。 计划竣工日期：{{term_end}}。 工期总日历天数：{{total_days}}天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

6、合同工期：开工日期：{{term_start}}，竣工日期：{{term_end}}，总日历天数为：{{total_days}}天。

总工期为 {{term_days}} 天，开工日期 {{term_start}}，竣工日期 {{term_end}}。

工程期限为{{term_days}}工作日，开工日期：{{term_start}}，竣工日期：{{term_end}}。

双方同意按照下列方式确定建设工程质量检测服务期限：{{term_description}}。如约定具体期限，则自 {{term_start}} 起至 {{term_end}} 止。

计划开工日期：{{term_start}}。计划竣工日期：{{term_end}}。工期总日历天数：{{term_days}}天。

工程期限{{term_days}}日（以实际工作日计算）; 开工日期{{term_start}}年{{term_start_month}}月{{term_start_day}}日; 竣工日期{{term_end}}年{{term_end}}月{{term_end_day}}日。

监理服务期限自{{term_start}}起至{{term_end}}止 监理服务期限共计{{term_duration}}天

第四条 检测报告的交付 （一）乙方交付检测报告时间的约定见附件二。乙方交付检测报告一式{{report_copies}}份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。 （二）双方约定按照下列第{{delivery_method}}种方式交付检测报告。 1．甲方上门提取检测报告。 2．乙方送检测报告给甲方。

计划开工日期：{{term_start}}年{{term_start_month}}月{{term_start_day}}日；计划竣工日期：{{term_end}}年{{term_end}}月{{term_end_day}}日，工期总日历天数：{{total_days}}天。如遭遇雷电、爆炸、暴雨、洪涝、地震等影响施工的不可抗力事件时，工期可按有关规定顺延。

开工日期：{{term_start}}；竣工日期：{{term_end}}；总工期：{{total_days}}个日历天（包括一切法定节假日在内）。如需提前竣工，双方签订提前竣工协议。

本合同自{{term_start}}开始实施，至{{term_end}}完成。

2.1 全部工程开工日期：本工程定于{{term_start}}开工。 2.2 全部工程竣工日期：本工程定于{{term_end}}竣工。 2.3 全部工程总日历天数{{duration_days}}天。

1.6 工程期限：共{{term_days}}个自然日（周末或国家法定节假日未施工，不计算在工程期限内），开工日期：{{term_start}}年{{term_start_month}}月{{term_start_day}}日（双方协商确定，必须满足水电施工要求），竣工日期：{{term_end}}年{{term_end}}月{{term_end_day}}日（按约定验收标准验收合格日为竣工日期）。

10.5 保修期自装修工程完成竣工验收、甲乙双方共同签署《住宅装饰装修工程保修单》之日起计算，防水、防渗漏工程保修期为{{warranty_waterproof_years}}年（不少于5年），其余装修工程（包括：水电、瓦、木、油工程、主材设备安装工程等）保修期为{{warranty_other_years}}年（不少于2年）。甲方未经双方联合验收即入住的，保修期自甲方收到验收通知之日起计算。

10.6 乙方对甲方委托乙方定制产品提供{{warranty_custom_years}}年（不少于3年）的免费上门保修服务。定制产品之外的五金及功能配件类遵照国家或有关行业的“三包”规定执行，非质量问题不得退换，法律法规另有规定或双方另有约定的除外。保修期内，若因定制产品质量问题引发损失，乙方应承担免费维修或更换的责任。

10.9 属于乙方保修期间、范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知的{{repair_days}}日内派人无偿进行维修，乙方无正当理由拒绝维修的，甲方可以委托第三方代为维修，由此产生的费用由乙方承担，维修后由第三方负责保修。超出保修期、保修范围的，乙方可以提供有偿维修，维修费用甲、乙双方可协商确定。

二、合同工期 计划开始工作日期：{{term_start}}年{{month_start}}月{{day_start}}日。 计划开始现场施工日期：{{construction_start_date}}年{{construction_month}}月{{construction_day}}日。 计划竣工日期：{{term_end}}年{{end_month}}月{{end_day}}日。 工期总日历天数：{{total_days}}天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

计划开始设计日期：{{term_start}}。 计划完成设计日期：{{term_end}}。 具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

三、合同工期 开工日期：{{term_start}} 竣工日期：{{term_end}} 总日历天数：{{total_days}}天

三、合同工期 开工日期：{{term_start}} 成果提交日期：{{term_end}} 合同工期（总日历天数）：{{contract_days}}天

本合同自 {{term_start}} 开始实施，至 {{term_end}} 完成。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

计划开始设计日期：{{term_start}}。计划完成设计日期：{{term_end}}。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

工期：{{term_days}} 天。计划开工日期：{{term_start}}（以建设单位发出的开工通知为准），计划竣工日期：{{term_end}}。上述工期已包括政府规定的不可进行夜间或节假日施工等对工期的影响。

工期共计{{total_days}}个自然日。开工日期：{{term_start}}，竣工日期：{{term_end}}。

监理期限：自{{term_start}}始，至{{term_end}}止。相关服务期限按各阶段约定执行。

工期：本工程自 {{term_start}} 开工，于 {{term_end}} 竣工。 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

工程期限{{term_days}}天，开工日期{{term_start}}，竣工日期{{term_end}}。对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：（1）工程量变化和设计变更；（2）不可抗力；（3）发包人同意工期顺延的其他情况。因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。

计划开工日期：{{term_start}}，计划竣工日期：{{term_end}}，工期总日历天数：{{total_days}}天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

工程工期总计共{{term_days}}天。开工日期：{{term_start}}；竣工日期：{{term_end}}。

设计期限自 {{term_start}} 至 {{term_end}}。

设计开工日期：{{design_start_date}}；施工开工日期：{{construction_start_date}}；工程竣工日期：{{completion_date}}。

甲方应于{{condition_date}}前为乙方施工创造条件：{{condition_content}}，乙方于条件达成{{start_days}}日起进行施工，至{{completion_date}}前竣工，工期总日历天数为{{total_days}}天。本工程如需安装门窗的框、扇等，甲方应在{{notice_days}}天前通知乙方。 因下列原因造成工期延误的，工期相应顺延：(1)甲方未按约定提供图纸；(2)甲方未按约定支付工程款；(3)甲方未按约定提供指令或指令错误；(4)设计变更或工程量增加面积达{{change_area_ratio}}%以上；(5)非乙方原因停水、停电、停气达一周；(6)甲方未能与第三方协调导致不配合；(7)不可抗力。

1. 工期顺延：因工程量或设计变更、不可抗力、恶劣天气、甲方原因（如未按时供应材料、未按约付款）等造成工期延误的，经确认工期应当顺延。2. 工期不顺延：因乙方责任不能按期完工或需返工的，工期不顺延，返工费用由乙方承担。

计划开工日期：{{term_start}}；计划竣工日期：{{term_end}}。工期总日历天数：{{total_days}}天，阶段性工期：{{stage_term}}。

服务期限：自 {{term_start}} 起至 {{term_end}} 止。

合同工期：{{term_days}} 日历天。计划开始工作日期：{{term_start}}，计划竣工日期：{{term_end}}。

1. 工程期限（总工期）为{{term_days}}日。开工日期：{{term_start}}，竣工日期：{{term_end}}。2. 因工程量变化、设计变更、甲方未按约完成工作或支付工程款、不可抗力等原因造成工期延误的，经甲方确认或按约工期应当顺延。3. 因乙方原因不能按期完工或需返工的，工期不顺延。

计划开工日期：{{term_start}}；计划竣工日期：{{term_end}}；工期总日历天数：{{total_days}}。

工期延误：因工程量变化、设计变更或不可抗力等原因经甲方确认，工期顺延；因甲方原因影响工期顺延；因乙方原因工期不顺延且承担返工费及赔偿责任。工程质量及验收：执行{{quality_standard}}标准。分材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。隐蔽工程完工后乙方通知甲方在{{hidden_accept_days}}日内验收；工程完工后乙方通知甲方在{{final_accept_days}}日内组织竣工验收。验收合格后签署验收单、结算单并结清尾款，签署保修单。

分包工作期限：开始工作日期：{{term_start}}，结束工作日期：{{term_end}}，总日历工作天数：{{total_days}}天。

本合同履行期限自{{term_start}}起至{{term_end}}止；其中开工日期以甲方或监理单位签发的开工通知载明的日期为准，如开工通知晚于本合同约定起始时间的，工期相应顺延；竣工日期以工程竣工验收合格之日为准，工期延误、工期顺延的认定严格适用最高人民法院建设工程相关司法解释规定。

本合同履行期限自{{term_start}}起至{{term_end}}止；其中开工日期以甲方或监理单位签发的开工通知载明的日期为准，如开工通知晚于本合同约定起始时间的，工期相应顺延；竣工日期以工程竣工验收合格之日为准，工期延误、工期顺延的认定严格适用最高人民法院建设工程相关司法解释规定。

工程竣工后，乙方应在完工后{{completion_days}}日内向甲方提交竣工验收报告及完整的竣工资料。甲方应在收到报告后{{review_days}}日内组织勘察、设计、施工、监理等单位，依照国家及行业现行施工质量验收规范、设计图纸及本合同约定的质量标准进行验收，并在验收后{{conclusion_days}}日内出具验收结论。依据《中华人民共和国民法典》第七百九十九条，建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

工程毁损、灭失的风险，在验收合格前由乙方承担，验收合格后转移给甲方（依据《中华人民共和国民法典》第六百零四条）。乙方对工程质量承担瑕疵担保责任，若验收不合格，乙方应负责返工、改建，直至符合验收标准，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延（依据《中华人民共和国民法典》第八百零一条）。隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查；甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失（依据《中华人民共和国民法典》第七百九十八条）。

甲方未按约定期限组织验收或未出具验收结论的，视为工程验收合格。乙方逾期竣工或因乙方原因导致验收不合格需返工而逾期交付的，应按每日{{daily_penalty}}向甲方支付违约金（依据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百八十五条）。

隐蔽工程在隐蔽前，承包人应通知发包人检查。若发包人未及时检查，承包人可顺延工期并索赔窝工损失，依据《民法典》第798条。

发包人主要义务：{{party_a_duty}}。承包人主要义务：{{party_b_duty}}。

发包人责任：{{party_a_duty}}。设计人责任：{{party_b_duty}}。双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。

{{party_a}}义务：提供施工图纸或委托设计，为施工创造条件，提供水电，办理物业申报，按时足额支付工程款，参与验收。{{party_b}}义务：按图施工，严格执行施工规范和安全标准，保证工程质量，不扰邻，保持现场整洁，负责隐蔽工程及竣工验收通知，提供水电管路改造图纸，不得私自拆改承重结构及管线，不得转包工程。

甲方根据国家质量验收规范和评定标准对乙方进行技术交底和组织验收。乙方按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准精心组织施工，全部工程质量达到{{quality_standard}}要求。工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修{{warranty_period}}。分包工程所需物资及施工机具由{{material_and_equipment_supplier}}负责采购、供应和保管。甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。

承包人应按约定向分包人提供具备施工条件的施工场地、图纸及相关证件批件，组织图纸会审，负责施工场地管理并协调交叉配合。分包人应按约定对分包工程进行施工、竣工和保修，提交进度计划及施工组织设计，遵守安全文明生产管理规定，负责已完工程的成品保护。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系。除劳务作业外，分包人不得将其承包的分包工程转包或再分包。

七、承诺及核心义务 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；按约定移交施工现场并提供施工条件及基础资料；及时组织竣工验收。 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；采取施工安全和环境保护措施；将发包人支付的价款专用于合同工程并及时支付人员工资及分包人价款。

1.1 发包人权利和义务：{{party_a_duty}}。2.1 承包人权利和义务：{{party_b_duty}}。本工程安全文明施工要求达到：{{safety_civilization_standard}}。

甲方权利义务：1.工程开工前办理物业装修手续；2.禁止违法拆改建筑主体和承重结构等；3.开工前 {{prep_days}} 天向乙方进行现场交底，提供水电设施；4.指派 {{party_a_legal_rep}} 为甲方代表；5.办理白蚁防治手续；6.按时支付工程款。乙方权利义务：1.进行图纸交底，拟定方案；2.指派 {{party_b_legal_rep}} 为乙方代表；3.不得擅自改变房屋结构；4.承担施工造成的相邻住房损害赔偿责任；5.不得扰民、污染环境及转包工程。材料设备：甲方供料应合格并按时供应；乙方供料须符合国标，在使用前 {{material_check_days}} 天通知甲方验收。安全与变更：乙方采取安全防护措施；设计变更须双方签订《工程项目变更单》。质量验收：分隐蔽工程、分项工程、竣工验收，验收合格后签署《工程质量验收单》和《工程保修单》。工程保修：隐蔽工程保修 {{hidden_warranty_years}} 年，防渗漏保修 {{waterproof_warranty_years}} 年，其他部位保修 {{other_warranty_years}} 年。

甲方权利义务：开工前提供施工必要条件，无偿提供水源、电源和冬季供暖；遵守物业规章制度，协调邻里关系；不得随意改动房屋主体和承重结构；参与监督与验收；不得泄露设计方案。乙方权利义务：严格执行施工规范，按期保质完成工程，未经同意不得增项；不得拆改主体、扰民或污染环境；负责成品保护与现场整洁；确保施工安全并承担相应责任；不得泄露甲方信息。施工图纸需双方签字确认，变更需盖章生效。若实行工程监理，甲方应通知乙方。材料须符合国家标准，变更需签书面协议。工程质量应符合国家及地方相关标准。工程验收合格后，家庭装饰工程保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。

甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他机构，授权 {{party_a_legal_rep}} 为代表，于检测前 {{notice_days}} 日提供资料并通知见证人员，不得要求出具虚假报告。乙方应提供资质证明，承诺无利害关系，按规范检测并出具带防伪标记的报告，交付报告一式 {{report_copies}} 份，检测结果不合格应在 {{unqualified_notice_days}} 日内通知甲方。

承包人项目经理：{{project_manager}}。

甲方义务： 4.1 开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。 4.2 无偿提供施工期间的用于施工的水源、电源和冬季供暖。 4.3 办理物业部门开工手续并承担相关费用。 4.4 遵守物业部门的规章制定，并告知乙方。 4.5 协调乙方施工人员与邻里之间的关系。 4.6 不得有下列行为： (1)随意改动房屋主体和承重结构。 (2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。 (3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。 (4)破坏厨房、卫生间地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。 (5)强令乙方违章作业施工的其他行为。 4.7 水电工程施工前对水电工程量予以确认。 4.8 凡必须涉及4.6款所列内容的，甲方应持有房屋管理部门批准文件。 4.9 施工期间，甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作；居室中有滞留物的，甲方应做好保护，说明注意事项。 5.0 参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、中期工程验收、竣工验收。

乙方义务： 5.1 施工中严格执行有关法律法规、施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。 对现有房屋结构中有卫生间等电位联接装置的，不允许覆盖，应按照国家标准进行等电位联接，以防漏电、静电、雷电。 5.2 严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定： (1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。 (2)不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。 (3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电、墙体开裂等,由乙方承担修理和损失赔偿的责任。 (4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。 (5)保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。 (6)保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场，并将垃圾放至物业指定地点。 5.3 通过告知网址、统一公示等方式为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书等书面资料的查阅条件。 5.4 甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。 5.5 遵守物业部门的规章制度并承担相应责任。 5.6 未经甲方同意，不得擅自在施工地点做饭、住宿。 5.7 水电工应持有岗位证书。

监理人的义务包括但不限于：按照合同约定对工程质量、进度、投资进行控制；组织编写监理规划；审查施工组织设计；对施工过程进行监督检查；提交监理报告等。 委托人的义务包括但不限于：提供监理工作所需资料；提供必要的工作条件；按时支付监理酬金；及时答复监理人提出的事项。

第五条 检测样品的运输 双方约定按以下第{{sample_transport_method}}种方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。 1．甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。 2．乙方到工程现场抽取检测样品，甲方承担相应抽样及运输费用。

第六条 甲方的权利义务 （一）甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。 （二）甲方应当按照规定，在建设工程项目专户中单独列支检测费用。 （三）甲方授权{{party_a_legal_rep}}为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。 （四）甲方应于检测活动开始前{{preparation_days}}日内向乙方提供附件三所列的与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。 （五）委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。 （六）检测试样抽取、制作时，甲方应确保由见证人员对检测试样张贴或者嵌入唯一性识别标识，并现场将检测试样信息录入检测信息系统。委托时应填写检测委托单，委托单应采用本市统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。 （七）检测项目属于工程实体检测的，甲方应提前{{notice_days}}日将现场检测日期通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。 （八）甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。 （九）甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

第七条 乙方的权利义务 （一）乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估证书及其附表等复印件。 （二）乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。 （三）乙方在同一建设工程项目或标段中，不得同时接受建设、施工或者监理单位等两方以上的检测委托。 （四）乙方应当按照合同约定的标准进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。 （五）检测项目属于工程实体检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。 （六）检测项目属于工程实体检测的，乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。 （七）乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。 （八）对依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程法定检测项目，乙方应使用检测信息系统实施检测，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。 （九）检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后{{failure_notice_days}}日内通知甲方。 （十）在基桩、地基基础、主体结构、建筑节能及单位工程验收前，乙方应向甲方提供《建设工程检测报告确认证明》，对工程检测内容、数量和不合格项等情况作出说明。

（一）发包人义务 1.严格遵守法律、工程建设标准规范及有关安全质量、环境保护、文明施工等规定，不违建、不乱建。 2.负责办理农村住房建设规划许可、申报审批等相关手续。 3.应当在开工{{pre_notice_days}}日前向承包人提供农村住房设计图纸或选用的农村住房标准设计图集样式，并保证农村住房建设地点通电、通水、通路，场地具备施工条件，与周边邻居不存在影响施工的纠纷。 4.提供的建筑材料、构配件及相关设备应符合国家和甘肃省相关标准规定，且不得要求承包人使用不合格的建筑材料、构配件及相关设备。 5.应按合同约定及时进行隐蔽验收、阶段性验收和竣工验收。 6.应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

（二）承包人义务 1.严格遵守法律、工程建设标准规范及有关安全质量、环境保护、文明施工等规定，不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律。 2.在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知发包人联系相关方修改完善后实施。 3.对进场的建筑材料、构配件进行全数检查验收，验收不合格不得用于农村住房建设。 4.严格服从发包人、村委会及各级行政机关的统一管理，按照设计图纸、施工技术标准和安全操作规程施工，采取施工安全和环境保护措施，及时发现和消除施工、消防、临时用电等安全隐患，确保安全生产。 5.应当接受发包人、设计人、村委会、乡（镇）政府、县级住建部门及其委托的专业机构等依法实施的监督检查，并对检查中发现的质量问题、安全隐患及时整改。 6.承包人对农村住房建设承担质量保修责任，根据《房屋建筑工程质量保修办法》明确的房屋建筑工程最低保修期限进行保修。保修期为：地基基础和主体结构30年；屋面防水、有防水要求的卫生间、外墙面防渗5年；电气管线、给排水管道2年，装修工程2年。保修期自竣工验收合格之日起算，新建农村住房未经竣工验收，发包人擅自使用的，保修期自其实际占有之日起算。

（三）隐蔽工程验收 隐蔽工程施工完成后，承包人应当提前{{hidden_notify_days}}日通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失，隐蔽工程未经验收合格不得进入下一道工序施工。

甲方工作：提供施工所需的场地，并清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍；向乙方提供施工所需水、电、热力电讯等管道线路；负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作；办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续；组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。乙方工作：在其设计资格证书允许的范围内，按协议条款的约定完成施工图设计或与工程配套的设计；向甲方代表提供年、季、月度工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定；按协议条款的约定保护好建筑物结构和相应管线、设备；已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品保护。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种、向监理人支付报酬。

第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条 监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值＋管理费）。

第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利： (1)选择工程总承包人的建议权。 (2)选择工程分包人的认可权。 (3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。 (4)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。 (5)征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。 (6)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。

第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。 第二十四条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

4.1 甲方负责办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。 4.2 甲方将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证施工期间的需要。 4.3 甲方将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。 4.4 甲方在开工前{{days_for_drawings}}天将工程施工图八份及有关技术资料提供乙方。 4.5 甲方组织设计院、乙方进行图纸会审，并向乙方进行设计交底。 4.6 甲方协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求，并承担有关费用。 5.1 乙方按双方约定日期，向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。 5.2 乙方应在{{date_for_plan}}日前将施工组织设计交与甲方，甲方应在{{days_for_approval}}日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。 5.3 乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。 5.4 已竣工程在验收之前，乙方负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复，系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。 5.5 乙方按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。 5.6 乙方严格执行施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

7.1 甲供材料设备见附表二。甲方应向乙方提供所供材料设备产品合格证及材质证书。 7.2 甲供材料设备甲方委托乙方保管时，保管费用{{custody_fee}}元由甲方承担。保管期间材料设备发生损坏丢失，乙方负责赔偿。 7.3 甲供材料应按双方约定时间、地点供应，未按要求时间供货所造成的损失由甲方负责。甲供材料设备品种、数量、规格与清单不符时，由甲方重新采购并补齐数量。 7.4 乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求，并附有合格证。 7.5 根据工程需要，经甲方批准，乙方可使用代用材料。 7.6 甲方委托乙方采购的材料设备，采购前，在价格、质量方面应取得甲方同意签证，价差由甲方承担。

4.1 甲方有权要求乙方按照合同约定如期完成装饰装修工程，工程应符合施工图纸、工艺、功能、质量、环保等相关要求。 4.2 甲方有权要求乙方在本合同约定的质保期内提供免费维修、保养服务，在质保期外提供有偿维修服务。 4.3 甲方应承诺本人是本合同所指被装修房屋的所有权人或是具有处分权的使用人；如本人非被装修房屋相关权利人的，应在装修前取得房屋所有权人的书面同意。 4.4 甲方应于开工前{{prepare_days}}天为乙方入场施工创造必要条件。包括但不限于：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖、做好保护措施等，以不影响施工为原则。如甲方不采取保护措施导致家具、陈设损坏，由甲方自行承担损失。施工期间甲方仍需部分使用该居室的，应做好施工现场的保卫及消防等各项工作。 4.5 甲方应为乙方提供施工期间的用水、用电、供暖等必要施工资源并承担相应的费用，在施工期间积极协调邻里关系，保证乙方能够及时使用、操作施工所需的公用设施。 4.6 甲方应严格遵守装饰装修和物业管理的有关规定，并告知乙方严禁擅自拆改燃气、供暖等共用设施管线。如需改动非共用部分燃气管线，应在改动前按规定办理相关单位的审批手续，并由专业人员实施拆改。 4.7 甲方应负责向物业管理单位进行开工申报，按照物业管理单位的要求签订装修管理服务协议，向乙方施工人员转述相关施工要求，协助办理施工人员出入证并交纳相应费用。 4.8 甲方不得要求乙方从事下列装饰装修活动： （1）未经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构的； （2）将没有防水要求的房间或阳台改为卫生间、厨房间的； （3）扩大承重墙上原有的门窗、洞口尺寸，拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的； （4）损坏房屋原有节能设施，降低节能效果的； （5）其他影响建筑结构和使用安全的行为。

5.1 乙方应在市场监督管理部门核准登记并取得建设行政主管部门审批许可的建筑装修装饰工程专业承包资质证书，所承揽工程应在其资质等级许可的范围内。 5.2 乙方应遵守有关物业管理单位的规定和管理制度，严格执行有关施工现场管理的规定，不得拒绝和阻碍物业管理单位对住宅室内装饰装修活动进行监督检查。 5.3 乙方应保障施工中作业人员安全，采取合理措施保护施工现场环境，不得在非施工时间施工，做到不扰民、不污染环境。 5.4 乙方施工前应进行现场测量，列出详细现场数据，制定设计方案、施工方案及施工进度计划，编制工程预算清单。 5.5 未经甲方同意和相关部门批准备案或未依法履行基本建设程序，乙方不得随意改变房屋结构和使用性质，不得擅自更改燃气管道、水表前管道和电表前管线。因施工活动导致邻里管道堵塞、渗漏、停水、停电等，应由乙方承担维修和赔偿责任。 5.6 乙方应协助甲方为入场施工创造条件，协助甲方保护好室内原有家具和陈设，保证施工期间室内上、下水管道的畅通。 5.7 乙方应指派专人为本工程的施工负责人并由其全权负责合同履行，施工活动应严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准等规定，按期保质安全施工。 5.8 乙方在运送建筑材料时应合理使用电梯，不得超载、超时使用，乙方应对其原因导致的电梯损坏承担维修和赔偿责任。 5.9 乙方应保证施工现场干净整洁，每日工程完工后负责清扫施工现场并负责将垃圾运至物业管理单位指定的堆放地点。 5.10 乙方应在工程竣工未移交甲方之前，负责保护好已有保护措施的家具和陈设及场内设施、工程成品，双方另有约定的除外。 5.11 乙方应按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，有权在完成各阶段工程施工并经甲方验收合格后，要求甲方按照合同约定及时、足额支付相应的装修工程价款。

8.1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，接受甲方监督，质量验收必须达到合格。对不合格的分项工程，乙方应按规范要求，承担返修工作及费用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。甲方要求优良工程，其增加费用双方商定纳入补充条款。 8.2 隐蔽工程验收。工程具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽施工前{{hours_before_inspection}}小时通知甲方验收，验收合格后方可进行隐蔽工程施工。 8.3 工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。 8.4 乙方在工程验收前{{days_before_acceptance}}天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后{{days_for_acceptance}}天内组织验收，无正当理由不组织验收或验收后{{days_for_approval_after}}天内不予批准且不能提出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准。 8.5 已竣工未验收工程，交工前由乙方保管，甲方不得动用。甲方如需提前使用，即视为通过竣工验收。 8.6 乙方在验收后{{days_for_documents}}天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图{{drawings_count}}套。

9.1 施工中如需设计变更，须由甲方取得以下批准：超过原设计标准和规模时，经原设计和规划审查部门批准，送原设计单位审查后，取得相应图纸和说明。 9.2 乙方对原设计进行变更，须经甲方同意。甲方对原设计进行变更，须向乙方发出正式变更通知，乙方按通知进行变更。 9.3 由于设计变更导致的经济支出，由双方以补充协议方式予以明确。

七、承诺 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

★四、质量标准 工程质量标准：{{quality_standard}} 工程质量创优目标：{{quality_target}}

发包人义务：

1. 以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求
2. 提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料
3. 提供工程勘察作业所需的批准及许可文件
4. 提供具备条件的作业场地及进场通道并承担相关费用
5. 提供作业场地内地下埋藏物的资料、图纸
6. 为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用
7. 对危险现场作业派人负责安全保卫工作
8. 按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用

勘察人义务：

1. 按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作
2. 建立质量保证体系，按时提交质量合格的成果资料
3. 提交成果资料后继续提供后期服务
4. 遇到地下文物时及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护
5. 遵守职业健康及安全生产方面的法律法规规定
6. 在风险性较大地点编制安全防护方案并制定应急预案
7. 采取合理措施保护作业现场环境

监理人义务：按合同约定派出监理机构及人员，完成监理业务并定期报告；认真勤奋工作，公正维护各方合法权益；合同终止时移交委托人提供的设施和物品；保守保密资料。委托人义务：支付预付款；负责外部关系协调；免费按时提供工程资料；及时作出书面决定；授权常驻代表 {{party_a_legal_rep}} 负责与监理人联系；提供办公及生活设施。监理人权利：在委托工程范围内享有建议权、认可权、审批权、检查监督权、工程款审核签认权等。委托人权利：选定工程总承包人、认定设计标准、审批设计变更、要求提交报告、要求更换不称职监理人员等。

发包人义务：办理法律规定由其办理的许可、核准或备案；负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作；负责工程设计的所有外部关系的协调；按合同约定提供设计依据及工程设计资料；按合同约定及时足额支付合同价款。设计人义务：遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计；提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件；提供施工配合服务；完成合同约定的工程设计其他服务。

1. 质量与材料：工程质量标准按 {{quality_standard}} 执行。双方供应的材料设备须符合国家及本市标准，涂料等须符合环保限值规定。
2. 建设单位义务：按约支付价款；移交施工场地及资料；成立安全管理组织；办理安全生产信息登记；支付安全防护费用；开展地下管线调查；在人员密集场所安装烟感报警及视频监控；负责建筑垃圾处理及扬尘治理。
3. 施工单位义务：取得相应资质；编制施工组织设计；委派合格人员；建立安全生产责任制；配备安全管理人员；封闭管理施工现场；进行安全培训及交底；特种作业持证上岗；保护地下管线；管理危险物品；负责安全文明施工；不得转包和违法分包。
4. 工程变更：变更需签补充协议并调整价款/工期；建设单位减项需赔偿损失，增项需协商；施工单位不得擅自变更。
5. 竣工验收：施工单位提交验收申请，合格后建设单位签发接收材料；未经竣工验收擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期。
6. 保修责任：保修范围：{{warranty_scope}}；保修期限：{{warranty_period}}。质量保证金金额：{{warranty_deposit_amount}}，缺陷责任期：{{defect_liability_period}}。

1. 甲方义务：开工前{{handover_days}}日确认图纸并现场交底；腾空房屋并保护滞留物品；无偿提供施工水电；办理物业及行政开工手续；按时参加各节点及竣工验收；不得要求乙方违规拆改主体承重结构等。
2. 乙方义务：开工前{{drawing_days}}日提供图纸；会同甲方现场交底；指派工地代表按期保质施工；严格执行规范及防火环保规定；保证现场整洁不扰民；提供水电隐蔽工程改造图；未经批准不得拆改原建筑结构。
3. 材料供应：双方提供的材料必须符合国家标准。甲供材应及时到场并共同验收；乙供材须与预算书相符并提交证明，运至现场前通知甲方共同验收。
4. 质量验收：执行国家现行相关标准。分材料进场、隐蔽工程、中期、竣工四阶段验收。乙方通知后甲方应在{{acceptance_days}}日内验收。未办理验收甲方擅自入住视同合格。空气质量争议可申请专业鉴定。
5. 施工安全：图纸及工艺应符合防火规范，乙方须制定并遵守安全制度。
6. 质量保修：正常使用条件下，防水及防渗漏工程保修期为{{waterproof_warranty_years}}年，其他工程为{{other_warranty_years}}年。验收合格后{{warranty_handle_days}}日内办理保修手续。
7. 合同变更：甲方要求变更应提前{{change_notice_days}}日书面通知，乙方{{change_quote_days}}日内提出变更价款资料，甲方{{change_confirm_days}}日内确认。所有变更须书面签字确认。

监理人义务：组建项目监理机构，配备必要人员，按法律法规及合同约定履行监理职责，提交监理报告，妥善使用委托人提供的财产。委托人义务：明确监理人权限，无偿提供工程资料，提供必要工作条件，授权代表负责联系，按时答复监理人事宜并支付酬金。

甲方工作：开工前向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明，并进行现场交底。全部或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。提供施工所需的水、电、气及电讯等设备。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。指派 {{party_a_legal_rep}} 为甲方驻工地代表，负责合同履行。委托监理公司进行工程监理。负责保护好周围建筑物及装修、设备管线等不受损坏。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责办理相应审批手续。 乙方工作：参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划。指派 {{party_b_legal_rep}} 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 工程质量及验收：本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 {{acceptance_days}} 日内组织验收，并办理验收、移交手续。 材料供应：甲方负责采购供应的材料、设备应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。 安全生产和防火：甲方提供的施工图纸或做法说明应符合有关防火设计规范。乙方在施工期间应严格遵守安全操作规程和消防条例。由于甲方确认的图纸违反规定导致发生事故，甲方承担经济损失；由于乙方违反规定导致发生事故，乙方承担经济损失。

若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》并通知承包人。双方商定施工图纸采取下列第{{drawing_provision_mode}}种方式提供：（1）发包人自行设计；（2）发包人委托承包人设计，设计费{{design_fee}}元由发包人支付。发包人义务：开工前{{prepare_days}}天为承包人入场施工创造条件；提供施工期间的水源、电源；负责协调邻里关系；办理相关审批手续；做好保卫及消防工作；参与监督及验收。承包人义务：严格执行安全施工及质量标准；不得扰民及污染环境；保护原居室家具陈设及管道畅通；保证现场整洁并清扫。工程项目及施工方式如需变更，双方应签定书面变更协议。由一方提供的材料、设备，应在运到施工现场前通知另一方，双方共同验收并办理交接手续。双方约定在施工过程中分{{acceptance_stages}}几个阶段对工程质量进行验收。施工过程中双方对工程质量发生争议，由{{certification_dept}}部门对工程质量予以认证。本工程自验收合格双方签字之日起保修期为{{warranty_months}}月。

发包人应按合同约定及时组织竣工验收，提供施工场地、施工条件和基础资料，并支付合同价款。发包人代表为{{party_a_legal_rep}}，负责履行发包人的合同义务。

承包人应按合同约定完成工程施工，确保工程质量达到{{quality_standard}}标准，并在缺陷责任期内承担保修义务。承包人项目经理为{{party_b_legal_rep}}，负责履行承包人的合同义务。

工程质量标准依据《室内装饰工程质量规范》及《室内空气质量标准》规定。甲方工作：{{party_a_duty}}。乙方工作：{{party_b_duty}}。材料供应：双方按约定供应材料并共同验收。工程变更：需书面通知对方并协商。工程保修：保修期自竣工验收合格之日起算，保修期为{{warranty_period}}，保修金为工程总价款的{{warranty_deposit_ratio}}。

3.1 乙方提交的设计文件，甲方应逐项审定，符合双方约定要求的，甲方应签收确认。设计文件应遵守本合同约定，需变更设计要求的，甲乙双方应协商一致。 4.1 甲方责任：甲方委托 {{party_a_project_manager}} 为甲方项目负责人。负责办理项目报批报建手续；向乙方提供项目设计任务书及详尽的设计使用要求、基础背景资料；为乙方测量项目现场提供便利；维护乙方的设计知识产权。 4.2 乙方责任：乙方委派 {{party_b_project_manager}} 为乙方项目负责人。依据甲方的设计要求进行设计，符合国家、行业、地方相关标准规范及双方约定要求；负责对项目现场进行测量；向甲方提供完整、清晰、准确的设计文件及技术交底；提供选型指导或订购路径及咨询服务；项目施工过程中，每 {{site_visit_frequency}} 至少一次派人员到达施工现场予以指导、协调。

发包人负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件，并提供立项文件。履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。

承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷。

1. 双方代表：甲方代表{{party_a_legal_rep}}，职责{{party_a_rep_duty}}；乙方代表{{party_b_legal_rep}}，职责{{party_b_rep_duty}}。更换代表需提前3天书面通知。
2. 甲方义务：合同签订后{{drawing_days}}日内提供图纸{{drawing_sets}}套及设计要求；依{{inspection_standard}}标准检查验收；及时验收并出具竣工报告、办理结算；因甲方原因变更设计，承担增加费用和损失，顺延工期；提供水、电、库房等施工设施。
3. 乙方义务：按图纸和国家标准制作安装；按进度要求施工，确保质量和工期；组织半成品采购运输，保证配件合格；提供合格证、检测报告等资料；服从甲方现场管理；变更设计需甲方书面批准；做好防火防盗及安全生产，承担安全事故责任；参加竣工验收并移交资料。
4. 工程变更：甲方需变更设计应提前{{change_notice_days}}天书面通知并附图样，双方签认生效，甲方承担损失并顺延工期。
5. 验收与结算：乙方竣工后递交验收报告，甲方{{acceptance_days}}天内组织验收并在{{conclusion_days}}天内提出结论。工程量变化时，乙方在验收后{{settlement_days}}天内交结算报告，甲方{{settlement_reply_days}}天内核实答复。遇原材料、人工费变动，按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)或市建交委文件调整。
6. 合同变更与解除：情况变化不能履行时，经协商一致变更或解除。享有解除权的一方依法解除需书面通知对方。
7. 保修：本工程保修期为{{warranty_months}}月。保修期内因制作安装产生的质量问题，乙方接到通知后24小时内到场无偿处理。不可抗力或人为破坏不在保修范围内。超保修期乙方承担商业维修义务。

1. 甲方义务：{{party_a_duty}}。2. 乙方义务：{{party_b_duty}}。3. 工程变更：双方协商一致签订书面变更协议，调整费用及工期。4. 材料供应：按约定方式提供，双方共同验收，材料必须符合国家标准。5. 质量标准与验收：分阶段联合验收，室内环境污染控制按相关规范执行。6. 保修责任：保修期自验收合格之日起算，{{warranty_term}}。

1. 质量标准：工程质量符合{{quality_standard}}标准；园林绿化养护质量符合{{maintenance_standard}}级标准。2. 绿化种植及养护要求：竣工验收时苗木成活率约定为{{survival_rate_completion}}；养护期满移交时苗木成活率约定为{{survival_rate_transfer}}。3. 发包人义务：{{party_a_duty}}。4. 承包人义务：{{party_b_duty}}。5. 承包人项目负责人：{{project_manager}}。

甲方权利与义务：{{party_a_duty}}。乙方权利与义务：{{party_b_duty}}。

发包人义务：{{party_a_duty}}。承包人义务：{{party_b_duty}}，包括勘察、设计、材料采购、装配式部品部件生产及施工等。

1. 甲方义务：开工三日前为乙方入场施工创造条件；无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖；办理物业开工手续；按时提供甲方供应的材料设备；按进度验收等。2. 乙方义务：严格执行施工规范和质量标准；遵守施工现场管理规定，不得违规拆改建筑主体和承重结构；控制施工噪声；保护工程成品及居室留存家具；不得转包、分包等。3. 工程变更需双方协商一致并签订工程变更单。4. 验收分为材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收等阶段，双方需共同验收并签字确认。

工程质量标准：{{quality_standard}}。

承包人指定的工程总承包项目经理为：{{project_manager}}。

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，筹集和落实项目资金，按照合同约定进行支付。承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和工期。

发包人应遵守法律，提供施工现场和工作条件，提供基础资料，办理许可和批准，支付合同价款，并进行现场管理配合。

承包人应履行一般义务，提供履约担保，指派工程总承包项目经理，管理承包人人员，依法进行分包，进行现场查勘，负责工程质量管理。

甲方义务：开工前{{party_a_prep_days}}天为乙方入场施工创造条件；负责办理施工审批手续并缴纳相关费用；提供施工所需水电；协调邻里及物业关系；不拆动承重结构；参与质量进度检查及验收；按时支付工程价款。乙方义务：具备相应营业执照及资质；按要求保质保量按期施工；严格执行安全文明及防火规定；保护原场所家具陈设及管道畅通；保持现场整洁并清运垃圾；竣工未移交前保护现场成品；对设计方案缺陷提出专业意见。材料提供：双方供应的材料应符合国家强制性标准及检测合格报告。工程变更：需协商一致并签订书面变更协议，调整费用及工期。安全生产：乙方应采取安全防护和消防措施，因乙方原因发生工伤或事故由乙方负责；双方不得擅自改变房屋承重结构及拆改共用管线。

工程承包人义务：组建项目管理班子，全面履行总（分）包合同；在{{site_delivery_date}}前交付具备开工条件的施工场地，完成管线和道路，提供地质资料，办理工作手续，提供水准点与坐标控制点，提供临时设施；负责编制施工组织设计、工程测量定位、技术交底；统筹安排临时设施；按时提供图纸、材料、设备；支付劳动报酬；协调现场工作关系。工程承包人委派项目经理{{party_a_manager}}。劳务分包人义务：对工程质量负责，组织熟练工人投入工作；提交施工计划；严格按图纸和规范施工，确保质量和工期，落实安全措施；接受管理和监督；按规划堆放材料；提交报表配合验收；做好成品保护；妥善保管机具。劳务分包人委派项目经理{{party_b_manager}}。工程承包人应在开工{{drawing_days}}天前提供图纸。双方遵守安全生产规定，办理相关保险。劳务分包人提交材料设备供应计划，工程承包人按约交付。工程承包人提前{{change_notice_days}}天发出变更通知。劳务分包人完工后提交报告，工程承包人{{acceptance_days}}天内验收。

甲方：

1. 甲方应当全面履行{{party_a_duty}}，不得明示或暗示乙方违反工程建设强制性标准施工。
2. 按照《建设工程安全生产管理条例》规定，开工前向乙方提供施工场地、施工图纸、地下管线及地质资料等施工必备基础资料，协调处理施工现场周边关系。
3. 负责办理工程施工所需的行政审批手续，包括施工许可证、质量安全监督手续等。
4. 按照本合同约定及时足额支付工程价款，按规定组织工程竣工验收，不得无故拖延结算。
5. 对工程质量、进度、安全生产进行全程监督检查，及时确认工程变更、签证等事项。

乙方：

1. 乙方应当全面履行{{party_b_duty}}，确保自身具备承接本工程的法定资质，不得无资质、超资质或挂靠承接工程。
2. 严格按照《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》规定施工，不得转包、违法分包工程，严格执行工程建设强制性标准，确保工程质量符合法定及约定要求。
3. 落实《保障农民工工资支付条例》要求，开设农民工工资专用账户，按时足额发放农民工工资，不得拖欠。
4. 严格遵守安全生产管理规定，落实施工安全防护措施，配备专职安全生产管理人员，承担施工期间的全部安全生产责任。
5. 工程竣工后15日内提交完整的竣工资料，配合甲方完成竣工验收及备案工作，保修期内按规定履行保修义务。

甲方义务：指派{{party_a_legal_rep}}为甲方代表；提供房屋原始图纸；开工前{{days_before_start}}天确认图纸并现场交底；开工前{{days_before_start_2}}天提供施工条件；办理施工手续；不得要求乙方违规拆改承重结构等；按约支付款项。乙方义务：具备营业执照；指派{{party_b_project_manager}}为项目负责人，{{party_b_designer}}为设计师；严格质量检查与安全规范；保证现场整洁及成品保护；负责垃圾清运；保证材料设备符合环保及质量标准；对业主信息保密。乙方提供现场图纸、布线安装指导、调试及培训等技术服务。材料设备供应按附件清单执行，乙方负责送货上门。项目质量需符合国家标准，不合格乙方无条件返工。项目变更需签订《项目变更单》。安全生产方面，乙方应采取防护措施，工伤由乙方负责。验收执行相关国家及行业标准，隐蔽工程及竣工需及时验收，保修期综合布线不低于{{warranty_years}}年。

承包人应在发包人应付工程款之日起{{months}}个月内行使工程价款优先受偿权，依据《民法典》第807条及《建工司法解释（一）》第41条。

因发包人原因造成工期延误或暂停施工的，由发包人承担增加的费用和工期延误责任；因承包人原因造成工期延误、暂停施工或工程质量不合格的，由承包人承担违约责任及赔偿损失，具体违约金或赔偿计算方式为：{{penalty}}。

发包人逾期支付设计费，每逾期一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。设计人延误设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的 {{compensation_rate}} %。

任何一方擅自解约，终止履行方应向对方支付合同总价款{{penalty_rate}}的违约金并赔偿损失。{{party_a}}逾期支付工程款，每日支付未履行款项{{party_a_penalty_rate}}的违约金。{{party_b}}非因不可抗力延误工期，每延误一日支付工程总价款{{party_b_delay_penalty_rate}}的违约金；因{{party_b}}责任致空气质量不合格造成延误，每延误一日支付{{party_b_air_penalty_rate}}的违约金。

乙方不能按合同工期竣工，每逾期一天偿付甲方按分包工程造价{{delay_penalty_rate}}的逾期违约金。乙方施工质量达不到设计和规范的要求，负责无偿进行返工修理，承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任。甲方如未按合同规定拨付应付款项，从拖欠之日起，按{{late_payment_penalty_rate}}偿付乙方违约金。

承包人不按约定支付工程款或竣工结算价款，或不履行其他义务，应承担违约责任，赔偿分包人经济损失并顺延工期。分包人因自身原因导致工期延误、工程质量不达标、违规转包或再分包，或未经承包人允许直接与发包人/工程师联系，应承担违约责任，赔偿承包人经济损失。违约金计算方法或额度为：{{penalty}}。

因发包人原因未能及时办理许可、批准或备案，或未能按约定提供施工现场、条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成场内道路或交通设施损坏、或运输造成公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复费用及赔偿责任。承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失并承担法律责任。

12.1 发包人违约责任：发包人未能按约定支付款项、核实工程量或履行其他义务，应采取补救措施并赔偿损失。12.2 承包人违约责任：承包人延期交工、质量不符、未达安全标准或未履行其他义务，应采取补救措施并赔偿损失。12.3 任何一方擅自解除合同，除向对方支付合同总价款{{breach_penalty_ratio}}%的违约金外，还应承担经济损失。发包人不按约定支付合同价款的，每逾期1日，支付应付金额0.05%的违约金。承包人延期交工的，每逾期1日，支付合同总价款0.05%的违约金。其他违约责任：{{penalty}}。

1.施工前无理由终止合同，责任方按合同总价款 {{pre_term_penalty_ratio}}% 支付违约金；施工中无理由终止，按 {{during_term_penalty_ratio}}% 赔偿。2.甲方原因导致工期延误，每延长一天补偿乙方 {{delay_compensation}} 元。3.乙方逾期竣工，每天支付 {{delay_penalty}} 元违约金；逾期超30天，甲方有权解除合同，乙方按合同价款10%支付违约金。4.甲方逾期付款，每天按未付款的 {{late_payment_penalty_ratio}}% 支付滞纳金；逾期超30天，乙方有权解除合同，甲方按合同价款10%支付违约金。5.乙方工程质量不符约定，需无偿修理或返工。6.乙方材料欺诈，按材料款双倍赔偿。

合同签订尚未施工的，任一方单方面终止合同，需按合同总金额的{{penalty_termination}}支付违约金。甲方未按期支付工程款，每延误一日支付延误款{{penalty_delay_payment}}的违约金。乙方延误工期，每延误一日支付工程造价{{penalty_delay_completion}}的违约金。乙方整改后工程仍不合格，甲方有权解除合同，乙方赔偿损失并支付总价款{{penalty_quality}}的违约金。

甲方逾期支付检测费用，每逾期一日按拖欠金额的千分之 {{party_a_penalty_rate}} 支付违约金；无正当理由解约需支付总费用20%的违约金。乙方逾期提交报告，每逾期一日按合同总金额的千分之 {{party_b_penalty_rate}} 支付违约金；出具虚假报告或擅自分包的，甲方有权解约并要求赔偿。

12.1 合同双方签字后生效，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应该协商一致后，重新签定补充协议。签订合同后未开工前，如单方要求解除合同，解约方除承担对方的实际损失外，还应当按工程造价总金额的{{penalty_ratio_1}}%支付违约金。 12.2 一方因违反有关法律法规受到行政处罚的，最终责任由责任方承担。 12.3 施工过程中任何一方无法继续履行合同的，应当书面通知对方，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款的{{penalty_ratio_2}}%赔偿，解除本合同。 12.4 甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三、四次工程款，应当向乙方按日支付迟延部分工程款2‰的违约金，但累计不得超过工程造价总金额的20%。甲方延迟支付超过{{delay_days_party_a}}日的，乙方有权解除合同。 12.5 由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价总金额的2‰违约金，但累计不得超过总金额的20%。乙方延误工期超过{{delay_days_party_b}}日的，甲方有权解除合同。 12.6 由于乙方责任导致工程质量或室内空气质量不合格的，乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付： (1)对工程质量不合格的部位，乙方应当进行彻底返工修理。因返工造成工程延期交付视同工程延误，按12.5的标准支付违约金。 (2)对室内空气质量不合格的，乙方应当进行综合治理。因综合治理造成工程延期交付视同工程延误，按12.5的标准支付违约金。 (3)室内空气质量综合治理仍不达标且确属乙方责任的，甲方有权要求乙方返还不达标工程项目涉及的工程款；不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

监理人未履行或未完全履行合同义务的，应承担相应的违约责任，赔偿因此给委托人造成的损失。 委托人未按时支付监理酬金的，应按中国人民银行同期贷款利率向监理人支付逾期付款利息。

因监理人原因造成工程质量事故的，监理人应承担相应责任，赔偿委托人损失。 因委托人原因导致监理工作无法正常开展的，监理人有权暂停服务并要求补偿。

第九条 违约责任 （一）甲方逾期支付检测费用的，每逾期一日应按未支付费用的{{late_payment_penalty_rate}}％向乙方支付违约金。 （二）因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。 （三）乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的{{late_delivery_penalty_rate}}％向甲方支付违约金。 （四）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。 （五）其他违约责任：{{other_liability}}。

1.发包人具有下列情形之一的，承担相应的违约责任： （1）发包人未按合同约定期限和数额支付合同价款的，按日计算向承包人支付逾期应付款万分之{{late_rate}}的违约金，逾期超过{{late_days}}日的，承包人可以解除合同。 （2）如发包人提供的建筑材料、构配件和设备的规格、数量或质量不符合合同约定，导致承包人返工、修复或者给承包人造成其他损失的，由发包人承担承包人相应损失。 （3）发包人违反合同约定造成停工的，按每日{{stop_penalty}}元的标准向承包人支付违约金。 （4）发包人未按照合同约定履行其他义务的，承担因此造成的承包人的实际损失。

2.承包人具有下列情形之一的，承担相应的违约责任： （1）承包人违反合同约定采购和使用不合格的建筑材料、构配件和设备，给发包人造成损失的，承担发包人相应损失。 （2）承包人施工质量不符合合同约定的，承担返修费用及发包人相应损失。 （3）承包人未按合同约定的期限完成施工内容，造成工期延误的，按每日{{delay_penalty}}元的标准向发包人支付违约金，工期延误超过{{delay_days}}日的，发包人可以解除合同。 （4）承包人未按照合同约定履行保修义务或者其他义务的，承担因此造成的发包人实际损失。

甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定支付款项或履行自己的其他义务及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任，按合同约定的违约金比例{{penalty_rate}}或违约金金额{{penalty}}向乙方支付违约金，赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任，按合同约定的违约金比例{{penalty_rate}}或违约金金额{{penalty}}向甲方支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，违约方必须在收到通知之日起7天内作出答复，超过7天不予答复视为同意中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

第二十六条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)，不应超过监理报酬总额(除去税金)。

第二十九条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

第四十条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人按日万分之{{penalty_rate}}计算支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第三十四条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在{{notice_days}}日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

6.3 未经与乙方协商，甲方自行要求乙方施工人员更改、增加、减少施工内容的，乙方施工人员有权拒绝。如因此造成施工中断，乙方有权解除合同并要求甲方支付已完工部分的工程价款，且有权要求甲方承担合同总金额{{penalty_a_rate1}}%（1%-3%）的违约金。

6.4 未经与甲方协商，乙方擅自作出工程变更，甲方有权解除合同并拒付变更部分工程款，且有权要求乙方恢复原设计并承担合同总金额{{penalty_b_rate1}}%（1%-3%）的违约金。

12.1 因甲方原因导致延期开工、中途停工或逾期验收，工期顺延，甲方应赔偿乙方因停工、怠工所造成的损失，每停工或怠工一天，甲方应向乙方支付合同总价款{{penalty_a_daily_rate}}‰（建议1‰-5‰）的违约金，总计不得超过合同总价款{{penalty_a_max_rate}}%（建议不超过30%）。

12.2 因乙方原因造成工程逾期的，每逾期一日，乙方应向甲方支付应付合同总价款{{penalty_b_daily_rate}}‰（建议1‰-5‰）的违约金，总计不得超过合同总价款{{penalty_b_max_rate}}%（建议不超过30%）。逾期超过15日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

12.3 乙方在甲方不知情的情况下提供的材料、设备是假冒伪劣产品的，应按材料、设备价款的3倍（不足五百元按五百元计算）赔偿甲方。

12.4 甲方未按合同约定时间支付工程款的，每逾期一日，甲方应向乙方支付应付未付合同价款{{penalty_a_payment_daily_rate}}‰（建议1‰-5‰）的违约金，总计不得超过合同总价款{{penalty_a_payment_max_rate}}%（建议不超过30%）。逾期超过15天的，乙方有权暂停下阶段施工，可提前解除合同，并要求甲方赔偿损失。

12.7 本合同签订后，乙方不得转包；未经甲方书面允许，乙方不得将工程分包。若乙方擅自将工程项目转包或分包，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任，按照合同总价款{{penalty_subcontract_rate}}%（建议5%-10%）支付违约金；给甲方造成损失的乙方还应承担赔偿责任。

12.9 合同签订后施工前，一方无正当理由要求终止、解除合同的，应以书面形式提出并按合同总价款{{penalty_early_cancel_rate1}}%（建议不超过5%）支付违约金，同时办理合同终止、解除手续。

12.10 施工过程中，一方无正当理由要求终止、解除合同的，应以书面形式提出并按合同总价款{{penalty_early_cancel_rate2}}%（建议5%-10%）支付违约金，双方对已施工工程办理结算手续后办理合同终止解除手续。

第 15 条 违约 发包人违约：因发包人原因导致工期延误、未按时支付合同价款等情况，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。 承包人违约：因承包人原因导致工程质量不符合约定、工期延误等情况，承包人应承担违约责任，赔偿发包人因此受到的损失。 第三人造成的违约：因第三人原因造成违约的，由合同当事人承担违约责任后，再向第三人追偿。

★四十、误期赔偿 因承包人原因造成工期延误的，每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金{{penalty_daily}}元；逾期超过{{penalty_max_days}}天的，发包人有权解除合同并要求赔偿损失。

发包人违约情形：

1. 合同生效后无故要求终止或解除合同
2. 未按约定按时支付定金或预付款
3. 未按约定按时支付进度款
4. 不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形

发包人违约责任：

1. 合同生效后无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作量不足50%的，发包人应支付勘察人合同价款的50%；完成计划工作量超过50%的，发包人应支付勘察人合同价款的100%
2. 发包人发生其他违约情形时，应承担相应违约责任

勘察人违约情形：

1. 未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误
2. 管理不善、组织不力造成工期延误
3. 因弥补自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误
4. 成果资料不合格返工造成工期延误
5. 导致工期延误的其他情形

勘察人应承担违约责任，赔偿因此给发包人造成的损失

监理人责任：在责任期内，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理报酬总额（除去税金）。委托人责任：应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出；反之亦然。

发包人违约责任：因发包人原因未能及时办理许可、核准或备案手续，或未按约定提供工程设计资料、支付款项导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。设计人违约责任：因设计人原因造成工程设计文件不合格或进度延误的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按约定承担违约责任，支付逾期完成工程设计违约金。

1. 单方解约：签订合同后未开工单方要求解除合同的，解约方按合同签约价款的 {{termination_penalty_rate}}% 支付违约金。
2. 工期延误：因施工单位原因延误，按日支付合同签约价款 {{delay_penalty_rate}}‰ 的违约金，累计不超过 {{delay_penalty_cap}}%；延误超过 {{delay_termination_days}} 日，建设单位有权解除合同。
3. 逾期付款：建设单位逾期付款，按日支付迟延部分 {{payment_delay_penalty_rate}}‰ 的违约金，累计不超过 {{payment_delay_penalty_cap}}%；延迟超过 {{payment_delay_termination_days}} 日，施工单位有权解除合同。
4. 质量违约：因施工单位原因质量未达标，建设单位有权要求返工，施工单位承担增加的费用和延误的工期。
5. 安全违约：施工单位承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和费用。

1. 因非乙方原因停水停电停气停工8小时以上、工程量或设计变更、甲方未按期付款或未完成工作、甲供材不合格等，工期顺延。
2. 因乙方原因质量不符，乙方无偿维修或返工，工期不顺延。
3. 甲方未按期支付工程款，每延误{{overdue_payment_days}}日，按违约金比例{{overdue_payment_penalty_rate}}%支付违约金。甲方原因导致停工窝工，每停工1日补偿乙方{{idle_work_compensation}}元。
4. 乙方原因致使工期延误，每延误1日，按工程预算款的{{delay_penalty_rate}}%承担违约责任。

监理人未履行义务给委托人造成损失的，应当赔偿损失，赔偿金额按{{penalty_calculation_method}}确定。委托人未履行义务造成监理人损失的，应予以赔偿。委托人未能按期支付酬金超过{{overdue_days}}天，应按{{overdue_interest_method}}支付逾期付款利息。

由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 {{party_a_stop_work_compensation}} 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 {{party_a_late_payment_penalty_rate}} 支付滞纳金。 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 {{party_b_late_completion_penalty}} 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 {{party_a_early_completion_reward}} 元，作为奖励。 乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除增加优质价款外，甲方支付乙方 {{party_b_quality_reward}} 元，作为奖励。 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。未经同意擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故由责任方负责。因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

合同任何一方因未履行合同约定或违反法律法规受到罚款或给对方造成损失的，由责任方承担责任并赔偿经济损失。未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品造成损失的，由发包人负责。因一方原因造成合同无法继续履行时，应办理终止手续并赔偿损失。发包人未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金{{party_a_delay_penalty}}元。由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金{{party_b_delay_penalty}}元。由于承包人原因工程质量不达标，承包人负责修理，工期不予顺延。

发包人未按约定支付工程款的，应按{{penalty}}向承包人支付违约金。承包人未按约定工期竣工或工程质量不合格的，应按{{penalty}}向发包人支付违约金。

甲方无正当理由逾期付款，每延误一日承担{{penalty}}的违约金。因一方原因造成工期延误，每延误一天由责任方按合同总价款的{{delay_penalty}}支付违约金。因乙方责任导致质量或空气质量不合格，乙方负责返工修理及治理，承担延期交付及损害赔偿责任。

4.1.7 甲方未按期支付设计费用的，每逾期1日，应承担支付时段金额 {{penalty_rate}} 的逾期违约金。逾期超过30日以上的，乙方有权暂停工作。 4.2.9 非甲方原因延期交付设计文件的，乙方应向甲方支付设计总费用 {{penalty_rate}} 的违约金。 5.4 合同履行期间，当事人一方要求解除合同的，应经另一方当事人同意，未经另一方同意单方解除合同的，当事人一方应向另一方支付设计费用总额 {{termination_penalty_rate}}% 的违约金。

违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。因发包人原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加由发包人承担，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。因承包人原因的暂停，造成承包人的费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自费赶上。

1. 甲方不能按约付款的，乙方有权中止制作安装，并可要求甲方按延期款项的日{{late_payment_penalty_rate}}支付违约金。甲方延期付款导致停工超过{{stop_days}}天仍不付款的，乙方有权解除合同并要求赔偿损失。
2. 施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，须按专业分项工程承包总金额的日{{delay_penalty_rate}}向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失。
3. 因乙方原因导致制作安装质量达不到标准或不能按进度施工造成工程损失的，由乙方负责赔偿损失。

1. 单方解约：未开工前单方解约应承担实际损失。2. 逾期违约：甲方逾期付款或乙方延误工期，按日支付违约金{{penalty}}。3. 质量违约：乙方责任导致质量不合格的，按约定方式处理（修理、返工、减免费用或赔偿）。4. 转包违约：工程不得转包，乙方转包的，甲方有权解除合同并要求支付违约金。

1. 发包人违约责任：{{party_a_breach_liability}}。2. 承包人违约责任：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为{{delay_penalty_method}}，上限为{{delay_penalty_cap}}。其他承包人违约责任：{{party_b_breach_liability}}。

违约责任：{{penalty}}。

发包人违约：{{party_a_breach}}。承包人违约：{{party_b_breach}}。违约方应承担相应的违约责任及赔偿。

1. 签订合同后未开工前单方要求解除合同的，解约方按工程预算款的{{penalty_termination_ratio}}%支付违约金。2. 甲方原因造成停工或未按期支付进度款的，按日支付迟延部分工程款{{penalty_delay_payment_ratio}}的违约金；延迟超过{{delay_termination_days}}日的，乙方有权解除合同。3. 乙方责任造成工期延误的，按日支付工程预算款{{penalty_delay_work_ratio}}的违约金；延误超过{{delay_work_termination_days}}日的，甲方有权解除合同。4. 乙方责任导致工程质量或室内空气质量不合格的，乙方负责返工修理、综合治理并承担费用及损失。

发包人违约的，应承担相应的违约责任并赔偿承包人损失；承包人违约的，应承担相应的违约责任并赔偿发包人损失。具体违约责任按专用合同条件约定执行。

甲方原因导致延期开工、中途停工或逾期验收，每停工或窝工一天，甲方支付合同总价款{{party_a_delay_penalty_rate}}%的违约金。甲方逾期支付工程款，每延迟一天支付迟延部分工程款{{party_a_payment_penalty_rate}}%的违约金，收到催款通知{{party_a_terminate_days}}日后仍不付款的，乙方有权解除合同。乙方逾期竣工，每逾期一天支付合同总价款{{party_b_delay_penalty_rate}}%的违约金，延误工期超过{{party_b_terminate_days}}日的，甲方有权解除合同。乙方擅自转包，甲方有权解除合同并要求赔偿。任何一方提出终止合同，须支付合同总价款{{terminate_penalty_rate}}%的违约金。

工程承包人违约：不按时支付劳务报酬，应按同期银行贷款利率支付拖欠利息，并按拖欠金额每日{{party_a_penalty_rate}}‰支付违约金；不履行其他义务，支付违约金{{party_a_penalty}}元并赔偿损失。劳务分包人违约：因自身原因延期交工，每延误一日支付违约金{{party_b_delay_penalty}}元；质量不符合约定但达最低标准，支付违约金{{party_b_quality_penalty}}元；不履行其他义务，支付违约金{{party_b_penalty}}元并赔偿损失。一方违约后，另一方要求继续履行的，违约方承担责任后仍应继续履行。

1. 任何一方违反本合同约定的，应当按照{{penalty}}向守约方承担违约责任。
2. 乙方存在转包、违法分包、挂靠施工、工程质量不合格且拒绝返修等情形的，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》及建设工程司法解释规定解除合同，乙方应当赔偿甲方全部损失，甲方有权在应付价款中直接抵扣相应赔偿款，且乙方已收取的“管理费”依法不予支持。
3. 甲方逾期支付工程价款的，应当按照《保障中小企业款项支付条例》规定支付逾期利息；乙方有权依据《中华人民共和国民法典》规定主张建设工程价款优先受偿权，行权期限自竣工结算之日起18个月，优先受偿范围不含停工窝工损失。
4. 因乙方原因导致工期延误的，乙方应当承担由此产生的全部损失；因甲方原因导致工期延误的，应当顺延工期并赔偿乙方停工、窝工等实际损失。
5. 乙方未按规定发放农民工工资的，甲方有权从应付价款中直接划转相应资金用于代发工资，乙方应当承担由此产生的全部责任。

乙方原因致使质量不合格，逾期交付每天按合同总价款万分之{{penalty_rate_b_quality}}支付违约金。乙方逾期交付每天按{{penalty_b_delay}}支付违约金，逾期超过{{delay_days_limit}}天甲方可解除合同。乙方提供假冒伪劣材料，按价款{{fake_multiplier}}倍支付违约金。甲方强行要求违规拆改，乙方未拒绝产生的损失由乙方负责。甲方原因造成停工，每天赔偿乙方{{compensation_a_delay}}元。甲方逾期付款每天按应付款万分之{{penalty_rate_a_payment}}支付违约金，逾期超过{{payment_days_limit}}天乙方可解除合同并要求按总价款{{penalty_a_total_rate}}%支付违约金。乙方不得转包，否则按总价款{{subcontract_penalty_rate}}%支付违约金。

1. 任何一方违反本合同约定的，应当依据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条之规定，按照{{penalty}}向守约方承担违约责任。
2. 乙方存在转包、违法分包、挂靠施工、工程质量不合格且拒绝返修等情形的，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、第八百零六条及建设工程司法解释规定解除合同，乙方应当赔偿甲方全部损失，甲方有权在应付价款中直接抵扣相应赔偿款，且乙方已收取的“管理费”依法不予支持。
3. 甲方逾期支付工程价款的，应当按照《保障中小企业款项支付条例》规定支付逾期利息；乙方有权依据《中华人民共和国民法典》第八百零七条规定主张建设工程价款优先受偿权，行权期限自竣工结算之日起18个月，优先受偿范围不含停工窝工损失。
4. 因乙方原因导致工期延误的，乙方应当承担由此产生的全部损失；因甲方原因导致工期延误的，应当顺延工期并赔偿乙方停工、窝工等实际损失。
5. 乙方未按规定发放农民工工资的，甲方有权从应付价款中直接划转相应资金用于代发工资，乙方应当承担由此产生的全部责任。

双方在履行合同过程中发生争议，应首先由监理人协调解决；协商不成的，按以下方式解决：{{jurisdiction}}。

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 {{jurisdiction}} 种方式解决：（一）提交 {{arbitration_commission}} 仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商或调解解决。协商或调解不成的，选择下列方式解决：提交{{jurisdiction}}仲裁委员会仲裁，或向人民法院提起诉讼。

本合同发生纠纷，甲乙双方当事人应及时协商，协商不成时，可向建设施工合同管理部门申请调解。调解不成时，双方按以下第{{jurisdiction}}项方式解决：①向有管辖权的经济合同仲裁委员会申请仲裁；②向有管辖权的人民法院起诉。

承包人、分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定采用以下第 {{jurisdiction}} 种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向 {{arbitration_commission}} 申请仲裁；（2）向 {{jurisdiction}} 人民法院起诉。

合同当事人发生争议时，可通过和解、调解、争议评审、仲裁或诉讼等方式解决。具体争议解决方式及管辖机构约定为：{{jurisdiction}}。

13、合同争议：发生争议后，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。双方在履约过程中产生争议，应协商解决或请求调解解决，协商或调解不成的，采用下列方式解决争议：{{jurisdiction}}。

发生纠纷由双方协商或调解解决。不愿协商、调解或不成的，按第 {{jurisdiction}} 种方式处理：1．提交杭州仲裁委员会仲裁；2．依法向人民法院提起诉讼。

本合同在履行过程中若发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，或申请消费者协会、行业管理单位协调解决，协调不成的，向{{jurisdiction}}所在地人民法院起诉。

合同争议的最终解决方式为：提请 {{arbitration_commission}} 仲裁委员会进行仲裁，或向 {{jurisdiction}} 人民法院提起诉讼。

本合同项下发生的争议，双方应当协商或向市场主办单位、天津市家居商会、消费者协会等申请调解解决，也可依据法律、法规和政策向有关行政部门投诉。协商或调解解决不成时，可采用下述第{{dispute_resolution_mode}}解决方式； ①向{{arbitration_commission}}仲裁委员会申请仲裁。 ②向{{court_jurisdiction}}人民法院起诉。

双方发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可选择以下第{{dispute_option}}种方式解决： (一) 向{{jurisdiction}}仲裁委员会申请仲裁； (二) 向{{court_location}}人民法院提起诉讼。

第十一条 争议的解决 本合同在履行过程中发生争议，双方可协商解决，协商不成的，可选择下列方式： □1．向{{arbitration_commission}}仲裁委员会申请仲裁。 □2．向人民法院提起诉讼。

因合同及合同履行有关事项发生争议，发承包双方应通过友好协商、调解解决。如协商不成，双方可以按下列方式解决（只能选择一项）： □向{{arbitration_commission}}仲裁委员会申请仲裁； □向{{court_jurisdiction}}人民法院提起诉讼。

本合同执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，或请有关部门调解。当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方在协议条款内约定由仲裁委员会仲裁。当事人双方未约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第四十九条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交{{arbitration_institution}}仲裁，或向人民法院起诉。

12.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第{{dispute_resolution_type}}种方式解决： ① 向{{arbitration_commission}}仲裁委员会申请仲裁; ② 向{{court_location}}人民法院起诉。

15.1 因履行本合同引发的争议，双方可以协商解决或向当地行业主管部门、消费者协会等组织请求调解。 15.2 双方经协商或调解未能达成一致的，或不愿通过协商、调解解决的，按下列第{{dispute_method}}种方式解决： （1）向{{arbitration_commission}}仲裁委员会申请仲裁； （2）向（具有管辖权）{{court_location}}人民法院提起诉讼。 注：因仲裁或诉讼产生的律师费、仲裁费、诉讼费、保全费等一切费用由违约方承担。

第 20 条 争议解决 和解：发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商解决。 调解：协商不成的，可请求有关机构或人员进行调解。 争议评审：双方可约定采用争议评审方式解决争议。 仲裁或诉讼：协商、调解、评审均不能解决的，按下列第{{jurisdiction}}种方式解决： （1）提交{{arbitration_commission}}仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。 （2）向{{court_location}}人民法院提起诉讼。

双方约定，在履行合同过程中发生争议的，按下列第{{dispute_option}}种方式解决： （一）向{{jurisdiction}}仲裁委员会申请仲裁； （二）向工程所在地人民法院提起诉讼。

本合同在履行过程中发生争议，双方可通过以下方式解决：

1. 和解：双方协商解决
2. 调解：请求第三方调解
3. 仲裁或诉讼：选择以下第{{jurisdiction}}种方式 （1）向仲裁委员会申请仲裁 （2）向人民法院提起诉讼 仲裁机构名称：{{arbitration_institution}} 管辖法院：{{jurisdiction_court}}

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 {{jurisdiction}} 种方式解决：（一）提交 {{arbitration_institution}} 仲裁委员会仲裁；（二）依法向 {{court_name}} 人民法院起诉。

合同当事人发生争议时，可通过和解或调解解决。不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方同意采用以下第{{dispute_method}}种方式解决：（1）向{{jurisdiction}}仲裁委员会申请仲裁；（2）向{{court_name}}人民法院起诉。

本合同项下发生的争议，双方可以协商解决。协商不成时，选择下列方式解决：

1. 依法向 {{jurisdiction_arbitration}} 申请仲裁。
2. 依法向 {{jurisdiction_litigation}} 提起诉讼。

因本合同引起的争议，双方应协商解决，或向消费者协会、人民调解委员会申请调解。协商或调解不成时，采用以下第{{dispute_method}}种方式解决： （1）向{{jurisdiction}}人民法院提起诉讼； （2）向{{arbitration_institution}}仲裁委员会提起仲裁。

双方应协商解决争议。协商不成的，可提交调解。调解不成或不经调解的，按下列方式解决：（1）提请{{arbitration_institution}}仲裁委员会进行仲裁；（2）向{{court_name}}人民法院提起诉讼。

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由 {{arbitration_commission}} 仲裁委员会仲裁；当事人未在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第{{dispute_resolution_mode}}种方式解决：（一）提交{{arbitration_commission}}仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院提起诉讼。

因合同及合同有关事项发生的争议，由{{jurisdiction}}管辖。双方可选择协商、调解、仲裁或诉讼方式解决。

本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成的，按下列{{jurisdiction}}方式解决。

5.5 合同履行期间产生纠纷时，双方应友好协商解决。协商不一致的，采取以下第 {{jurisdiction}} 种方式解决： 5.5.1 提交 {{arbitration_institution}} 仲裁委员会申请仲裁； 5.5.2 向 {{jurisdiction}} 人民法院提起诉讼。

当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决。当事人经协商未能达成一致，根据合同关于争议和裁决的约定解决。

本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第{{dispute_method}}种方式解决：

1. 向{{arbitration_institution}}仲裁委员会申请仲裁；
2. 向有管辖权的人民法院起诉。

本合同项下发生的争议，甲乙双方应当协商解决或向相关组织申请调解解决；经协商或调解未达成一致的，按以下方式解决：{{jurisdiction}}。

因合同及合同有关事项发生的争议，双方可提交{{dispute_resolution_org}}申请仲裁或提起诉讼。

争议解决方式：{{jurisdiction}}。

合同当事人发生争议时，可通过和解、调解或争议评审解决；协商不成的，按约定采用仲裁或诉讼方式解决。管辖机构：{{jurisdiction}}。

本合同项下发生的争议，双方可以协商解决。协商不成时，采用下述方式解决：{{jurisdiction}}（向{{jurisdiction}}仲裁委员会申请仲裁 / 向{{jurisdiction}}人民法院起诉）。

因合同及合同有关事项发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，按{{jurisdiction}}方式解决。

履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决。协商不成的可向行业协会、消费者委员会申请调解解决。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，选择{{jurisdiction}}方式解决。因仲裁或诉讼产生的律师费、仲裁费、诉讼费、保全费等一切费用由违约方承担。

双方发生争议，可自行和解或要求主管部门调解。不愿和解、调解或不成时，采用第{{jurisdiction}}种方式解决：（1）向{{arbitration_institution}}仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。发生争议后，除特定情况外，双方应继续履行合同。

因本合同产生的任何争议，双方应当首先协商解决；协商不成的，按照{{jurisdiction}}确定争议解决方式，适用中华人民共和国现行建设工程相关法律法规处理。

因本合同引起的争议，协商或调解不成时，按第{{dispute_resolution_mode}}种方式处理：1. 提交{{arbitration_institution}}仲裁委员会仲裁；2. 依法向房屋所在地的人民法院提起诉讼。相关律师费、诉讼费等由违约方承担。

本合同使用的语言文字为汉语文字。组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序规定在专用合同条款内。本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同双方签字盖章即生效，一式 {{contract_copies}} 份，发包人 {{party_a_contract_copies}} 份，设计人 {{party_b_contract_copies}} 份。本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同经双方签章后生效。本合同一式{{contract_copies}}份，双方各执{{party_copies}}份。合同附件为本合同组成部分，具有同等法律效力。本工程不得转包。未尽事宜可签订补充协议。

本合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方各执一份。副本{{contract_copies}}份。本合同自双方盖章之日起生效，至全部分包工程竣工并结算完毕后失效。合同有关保修条款，至保修期满后失效。

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书；（2）中标通知书（如有时）；（3）分包人的投标函及报价书；（4）除总包合同工程价款之外的总包合同文件；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）本合同工程建设标准、图纸；（8）合同履行过程中双方协商一致的其他书面文件。本合同自 {{effective_condition}} 后生效。

十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自{{effective_condition}}生效。 十三、合同份数 本合同一式{{total_copies}}份，均具有同等法律效力，发包人执{{party_a_contract_copies}}份，承包人执{{party_b_contract_copies}}份。

8、合同文件及解释顺序：组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同协议书和补充协议；（2）劳务中标通知书；（3）通用条款；（4）专用条款；（5）标准、规范及技术文件；（6）图纸及工程量清单；（7）劳务投标书及附件；（8）招标文件；（9）其他文件。9、合同生效：本合同自双方签字盖章后生效。本合同正本{{original_copies}}份，双方各执{{original_copies_each}}份；副本{{copy_copies}}份，发包人执{{copy_copies_a}}份，承包人执{{copy_copies_b}}份。

1.本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。2.本合同一式 {{contract_copies}} 份，其中甲方执 {{party_a_contract_copies}} 份，乙方执 {{party_b_contract_copies}} 份。3.合同附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

因工程施工产生的垃圾，由乙方清运到指定地点，甲方支付垃圾清运费人民币{{garbage_fee}}元。施工期间工作时间为：上午{{morning_start}}至{{morning_end}}，下午{{afternoon_start}}至{{afternoon_end}}。本合同经双方签字盖章后生效，工程不得转包。本合同一式两份，双方各执一份。

本合同未载明事项按《中华人民共和国民法典》等法律法规执行。乙方应在签订后20日内报海南省建设工程检测分会备案。本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式 {{contract_copies}} 份，双方各执 {{copies_each}} 份。

第十二条 附则 乙方应当在检测合同签订后的20日内，将合同报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。检测合同主要内容发生变更的，应当在合同变更后的20日内，向原合同备案部门办理变更备案。 本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式{{contract_copies}}份，双方各执{{each_party_copies}}份。

1.合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议视为本合同的组成部分，具有同等法律效力。 2.发包人承诺按照法律法规及《甘肃省农村住房建设管理办法》履行审批手续、筹集农村住房建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 3.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成农村住房建设，确保工程质量和安全，不转包和违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 4.双方承诺在农村住房建设施工现场发掘文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品等情况，采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门。 5.本合同一式{{contract_copies}}份，具有同等法律效力，发包人执{{party_a_copy}}份，承包人执{{party_b_copy}}份。 6.本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式{{contract_copy_count}}份，甲乙双方各执{{copy_per_party}}份，具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

16.3 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到物业管理单位指定的存放地点。因房屋拆除、垃圾外运所产生费用，经双方协商由{{garbage_party}}方负责，外运费为{{garbage_fee}}元。

17.1 本合同一式{{contract_copies}}份，甲乙双方各执{{each_copy}}份，本合同经双方签字、盖章后生效。

17.2 如有未尽事宜，可另行签订书面补充协议，合同附件与补充协议与本合同具有同等法律效力。

17.3 因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。

17.4 为避免影响施工进度以及方案能够得到及时确认，甲方授权{{authorized_representative}}（联系方式：{{authorized_contact}}）作为甲方施工全权代表、代为执行监管施工、提出变更、同意报价、验收等全部合同权利。

17.5 本合同中除特别标注外，所称“日”均指“自然日”。

14.1 在本合同签订之前，双方签订的施工准备工程协议书。 14.2 招标文件 14.3 工程项目一览表 14.4 甲方负责供应的材料设备一览表。 14.5 全部施工图纸（合同正本及审查标底部门有此附件） 14.6 有关协议条款及补充合同：{{supplementary_clauses}}

15.1 本合同一式{{contract_copies}}份。甲乙双方各执正本一份，副本{{copies_count}}份，甲方{{party_a_contract_copies}}份，乙方{{party_b_contract_copies}}份，由甲方送经办银行，合同管理办公室一份备案。 15.2 本合同自双方签订之日起生效。

本合同自 {{sign_date}} 生效。 本合同正本一式 {{copy_count_original}} 份、副本一式 {{copy_count_copy}} 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 {{copy_count_original_party_a}} 份、副本 {{copy_count_copy_party_a}} 份，设计人执正本 {{copy_count_original_party_b}} 份、副本 {{copy_count_copy_party_b}} 份。

十一、合同生效 本合同自双方签字盖章之日起生效。 本合同一式{{contract_copies}}份，发包人执{{party_a_contract_copies}}份，承包人执{{party_b_contract_copies}}份，具有同等法律效力。

本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书；②本合同标准条件；③本合同专用条件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。本合同一式 {{contract_copies}} 份，具有同等法律效力，双方各执 {{party_copies}} 份。

本协议书与专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书等构成合同文件。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。本合同自{{effective_condition}}生效。本合同正本一式{{original_copies}}份、副本一式{{copy_copies}}份，均具有同等法律效力。

1. 不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，部分或全部免除责任。受影响方应自事件结束之日起 {{force_majeure_proof_days}} 天内提供证明。费用及工期承担方式：{{force_majeure_burden}}。
2. 合同生效：本合同自 {{effective_condition}} 起生效。
3. 合同份数：本合同一式 {{copies_total}} 份，其中建设单位执 {{copies_a}} 份，施工单位执 {{copies_b}} 份，具有同等法律效力。

本合同经双方签字或盖章后生效。一式两份，双方各执一份。 附件（包括工程预算书、材料明细表、设计施工图纸、变更单、验收单、结算单、保修单等）及施工过程中的书面协议与主合同具同等法律效力。

组成本合同的文件包括协议书、中标通知书、投标文件、专用条件、通用条件及附录等。本合同经双方法定代表人或授权代理人签字并盖章后生效。合同变更、暂停、解除与终止按约定执行。双方应遵守保密义务，监理人对其编制的文件拥有著作权。

本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。本合同正本两份，双方各执一份。本合同履行完成后自动终止。附件包括：施工图纸或做法说明、工程项目一览表、工程预算书、甲方提供货物清单、会议纪要、设计变更等。

因工程施工产生的垃圾由承包人运出，发包人支付垃圾清运费{{garbage_fee}}元。施工期间发包人将外屋钥匙{{key_count}}把交承包人保管，竣工验收后发包人提供新锁{{new_key_count}}把由承包人安装。施工期间承包人每天工作时间为：上午{{work_time_am_start}}至{{work_time_am_end}}，下午{{work_time_pm_start}}至{{work_time_pm_end}}。其他约定事项：{{other_agreements}}。本合同经双方签字（盖章）后生效，履行完毕后终止。签订后工程不得转包。本合同一式{{contract_copies}}份，双方各执{{party_copy_count}}份，{{other_dept}}部门{{other_copy_count}}份。合同附件为本合同组成部分，具有同等法律效力。

本合同自{{sign_condition}}起生效。本合同一式{{contract_copies}}份，发包人执{{party_a_contract_copies}}份，承包人执{{party_b_contract_copies}}份，具有同等法律效力。

合同生效后不得随意变更，确需变更应签订补充合同。因不可抗力致使无法全面履行可解除合同。工程不能转包。本合同经双方签字盖章后生效，一式{{contract_copies}}份，双方各执{{contract_copies_each}}份。

5.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 5.2 因甲方提出重大设计变更及其他非乙方原因致使工程可能延期的，乙方应及时将相关情况告知甲方并提出设计延期要求，甲方应于被告知之日起7日内予以答复，逾期不予答复的，视为同意延期。 6.1 本合同一式 {{contract_copies}} 份，甲方 {{party_a_contract_copies}} 份，乙方 {{party_b_contract_copies}} 份。 6.2 本合同未尽事宜，双方应本着互谅互解的原则，共同协商，签订补充协议。 6.3 甲乙双方应本着诚信合作的态度履行本合同，合同约定的义务履行完成后，合同终止。

本合同遵循中华人民共和国法律。合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。

本合同附件及相关的工程报价单、技术资料、验收确认资料、往来函件、补充协议等均是本合同的组成部分，具有同等法律效力。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。未约定或约定不明的事项双方可另签协议补充。

1. 本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。2. 变更或补充本合同应当采用书面形式。3. 本合同履行完毕后自动终止。4. 本合同一式{{contract_copies}}份。

合同文件构成包括中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、技术标准、图纸、工程量清单等。合同未尽事宜另行签订补充协议。本合同自{{effective_condition}}生效。本合同一式{{contract_copies}}份，发包人执{{party_a_contract_copies}}份，承包人执{{party_b_contract_copies}}份。

合同生效条件：{{effective_condition}}。合同份数：{{contract_copies}}。

1. 本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。2. 双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但减轻或免除乙方责任的，仍应以本合同为准。3. 本合同一式{{contract_copies}}份，其中甲方{{copies_a}}份，乙方{{copies_b}}份。

合同文件构成包括：合同协议书、中标通知书、投标函及附录、专用合同条件、通用合同条件、发包人要求等。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式{{contract_copies}}份，发包人执{{party_a_contract_copies}}份，承包人执{{party_b_contract_copies}}份。

工程保修：自验收合格之日起，室内装饰装修工程保修期限为{{warranty_years}}年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为{{waterproof_warranty_years}}年。保修期内乙方接到通知须在{{repair_response_hours}}小时内到达现场查验。本合同一式{{contract_copies}}份，双方各执{{party_copies}}份，自双方签字盖章之日起生效。双方确认签署页记载地址为司法文书送达地址。

禁止转包或再分包：劳务分包人不得将劳务作业转包或再分包。不可抗力：定义与总包合同相同，发生后及时通知并采取措施，费用和工期按约定分担。文物和地下障碍物：发现后按规定通知并保护，费用由工程承包人承担。合同解除与终止：工程承包人不支付报酬超28天、总包合同终止、不可抗力或一方违约等情形下可解除合同。解除后妥善保护移交并结算。双方履行完义务且支付完毕报酬后合同终止。本合同正本两份，副本{{contract_copies}}份。补充条款：{{supplementary_terms}}。本合同双方约定{{effective_condition}}后生效。

1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；如本工程属法定必须招标项目，双方不得另行签订背离本合同实质性内容的其他协议。
2. 本工程质量保修范围、保修期限严格按照《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行，不得低于法定最低标准。
3. 本合同的订立、效力、履行、解释均适用中华人民共和国现行法律、行政法规及司法解释。
4. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

合同经双方签字盖章后生效。如需变更应签订补充协议。一方提出解除合同需书面提出并支付合同总价款{{termination_penalty_rate}}%的违约金。本合同一式{{contract_copies}}份，甲乙双方各执{{copies_each}}份，附件与本合同具有同等法律效力。

发包人（盖章）：{{party_a}}，法定代表人或授权代表（签字）：，签订日期：{{sign_date}}，签订地点：{{sign_location}}。承包人（盖章）：{{party_b}}，法定代表人或授权代表（签字）：，签订日期：{{sign_date}}，签订地点：{{sign_location}}。

发包人：{{party_a}}（盖章），法定代表人：{{party_a_legal_rep}}，委托代理人：{{party_a_agent}}，住所：{{party_a_address}}，开户银行：{{party_a_bank}}，银行帐号：{{party_a_account}}。 设计人：{{party_b}}（盖章），法定代表人：{{party_b_legal_rep}}，委托代理人：{{party_b_agent}}，住所：{{party_b_address}}，开户银行：{{party_b_bank}}，银行帐号：{{party_b_account}}。 签订日期：{{sign_date}}。

{{party_a}}（签章）：，日期：{{sign_date}}。{{party_b}}（签章）：，日期：{{sign_date}}。

合同订立时间：{{sign_date}}，合同签订地点：{{sign_location}}。总包方（甲方）：{{party_a}}，分包方（乙方）：{{party_b}}。

合同订立时间：{{sign_date}}；合同订立地点：{{sign_location}}。承包人（公章）：{{party_a}}，住所：{{party_a_address}}，法定代表人：{{party_a_legal_rep}}，委托代理人：{{party_a_agent}}，电话：{{party_a_phone}}，开户银行：{{party_a_bank}}，账号：{{party_a_account}}。分包人（公章）：{{party_b}}，住所：{{party_b_address}}，法定代表人：{{party_b_legal_rep}}，委托代理人：{{party_b_agent}}，电话：{{party_b_phone}}，开户银行：{{party_b_bank}}，账号：{{party_b_account}}。

本合同于{{sign_date}}在{{sign_location}}签订，双方当事人在合同签署页加盖公章并由法定代表人或其委托代理人签字后生效。

发包人（盖章）：{{party_a}}，法定代表人：{{party_a_legal_rep}}，委托代理人：{{party_a_agent}}，联系电话：{{party_a_phone}}，地址：{{party_a_address}}，银行账号：{{party_a_account}}。承包人（盖章）：{{party_b}}，法定代表人：{{party_b_legal_rep}}，委托代理人：{{party_b_agent}}，联系电话：{{party_b_phone}}，地址：{{party_b_address}}，银行账号：{{party_b_account}}。签订时间：{{sign_date}}，签订地点：{{sign_location}}。

甲方签名：{{party_a_sign}}，身份证号：{{party_a_id_number}}，地址：{{party_a_address}}，电话：{{party_a_phone}}。乙方盖章：{{party_b_seal}}，法定代表人：{{party_b_legal_rep}}，统一社会信用代码：{{party_b_credit_code}}，资质证书号码：{{party_b_qualification}}，开户银行：{{party_b_bank}}，账号：{{party_b_account}}。签约时间：{{sign_date}}，签约地点：{{sign_location}}。

甲方（签字/盖章）：{{party_a}}，乙方（签字/盖章）：{{party_b}}，签署日期：{{sign_date}}，签署地点：{{sign_location}}。

甲方：{{party_a_seal}}（盖章），法定代表人/委托代理人：{{party_a_signer}}，住所：{{party_a_address}}。 乙方：{{party_b_seal}}（盖章），法定代表人/委托代理人：{{party_b_signer}}，住所：{{party_b_address}}。 合同订立时间：{{sign_date}}，合同订立地点：{{sign_location}}。

签订时间：{{sign_date}}。签订地点：{{sign_location}}。

甲方（签字）：{{sign_party_a}} 乙方（盖章）：{{sign_party_b}} 委托代理人：{{party_b_party_a}} 法定代表人：{{legal_rep_party_b}} 委托代理人：{{party_b_party_b}} 年{{sign_date_year}}年{{sign_date_month}}月{{sign_date_day}}日 年{{sign_date_year}}年{{sign_date_month}}月{{sign_date_day}}日 市场主办单位：（盖章）：{{market_host_unit}} 法定代表人：{{host_legal_rep}} 委托代理人：{{host_agent}} 联系电话：{{host_phone}} 年{{sign_date_year}}年{{sign_date_month}}月{{sign_date_day}}日 本合同一式{{contract_copies}}份，其中甲方{{party_a_contract_copies}}份，乙方{{party_b_contract_copies}}份，市场主办单位{{host_copies}}份。

本协议一式{{document_count}}份，委托人执{{party_a_copy}}份，监理人执{{party_b_copy}}份，具有同等法律效力。 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 签订日期：{{sign_date}} 签订地点：{{sign_location}}

甲方：（盖章）{{party_a_seal}} 乙方：（盖章）{{party_b_seal}} 住 所：{{party_a_address}} / {{party_b_address}} 法定代表人：{{party_a_legal_rep}} / {{party_b_legal_rep}} 委托代理人：{{party_a_agent}} / {{party_b_agent}} 开户银行：{{party_a_bank}} / {{party_b_bank}} 账 号：{{party_a_account}} / {{party_b_account}} 邮政编码：{{party_a_zip}} / {{party_b_zip}} 单位电话：{{party_a_phone}} / {{party_b_phone}} 传 真：{{party_a_fax}} / {{party_b_fax}} 联 系 人：{{party_a_contact}} / {{party_b_contact}} 联系人手机：{{party_a_phone}} / {{party_b_phone}} 统一社会信用代码：{{party_a_code}} / {{party_b_code}} 合同订立时间：{{sign_date}} 合同订立地点：{{sign_location}}

发包人(签字手印): {{party_a_sign}} 开户银行: {{party_a_bank}} 账 号: {{party_a_account}}

承包人(签字盖章): {{party_b_sign}} 开户银行: {{party_b_bank}} 账 号: {{party_b_account}}

签订日期: {{sign_date}}年{{sign_month}}月{{sign_day}}日 签订地点: {{sign_location}}

甲方（盖章）：{{party_a_seal}}；法定代表人或委托代理人（签字）：{{party_a_signer}}；签订日期：{{sign_date}}；签订地点：{{sign_location}}。乙方（盖章）：{{party_b_seal}}；法定代表人或委托代理人（签字）：{{party_b_signer}}；签订日期：{{sign_date}}；签订地点：{{sign_location}}。

本合同一式{{document_copies}}份，具有同等法律效力，双方各执{{copies_per_party}}份。

委托人：（签章） 住所：{{party_a_address}} 法定代表人：（签章） 开户银行：{{party_a_bank}} 账号：{{party_a_account}} 邮编：{{party_a_zipcode}} 电话：{{party_a_phone}}

监理人：(签章) 住所：{{party_b_address}} 法定代表人：(签章) 开户银行：{{party_b_bank}} 账号：{{party_b_account}} 邮编：{{party_b_zipcode}} 电话：{{party_b_phone}}

本合同签订于：{{sign_date}} 签订地点：{{sign_location}}

甲方（签字并捺印、盖章）：{{sign_a_sign}} 身份证号码/统一社会信用代码：{{sign_a_id}} 地址：{{sign_a_address}} 法定代表人/委托代理人：{{sign_a_legal_rep}} 联系电话：{{sign_a_phone}} 日期：{{sign_date}}年{{sign_month_a}}月{{sign_day_a}}日

乙方（签字并盖章）：{{sign_b_sign}} 统一社会信用代码：{{sign_b_credit_code}} 地址：{{sign_b_address}} 法定代表人/委托代理人：{{sign_b_legal_rep}} 联系电话：{{sign_b_phone}} 日期：{{sign_date}}年{{sign_month_b}}月{{sign_day_b}}日

合同签订时间：{{sign_date}} 合同签订地点：{{sign_location}} 发包方（盖章）： 承包方（盖章）： 单位地址：{{party_a_address}} / {{party_b_address}} 法定代表人（盖章）：{{party_a_legal_rep}} / {{party_b_legal_rep}} 委托代理人（盖章）：{{party_a_agent}} / {{party_b_agent}} 电 话：{{party_a_phone}} / {{party_b_phone}} 开户银行：{{party_a_bank}} / {{party_b_bank}} 帐 号：{{party_a_account}} / {{party_b_account}} 邮政编码：{{party_a_zip}} / {{party_b_zip}}

八、订立时间 本合同于{{sign_date}}年{{sign_month}}月{{sign_day}}日订立。 九、订立地点 本合同在{{sign_location}}订立。 十、合同生效 本合同经双方签字或盖章后成立，并自{{effective_condition}}生效。 十一、合同份数 本合同一式{{contract_copies}}份，均具有同等法律效力，发包人执{{party_a_contract_copies}}份，承包人执{{party_b_contract_copies}}份。

发包人：（盖章）{{party_a_seal}} 法定代表人或其委托代理人：{{party_a_signer}}（签字） 组织机构代码：{{party_a_org_code}} 纳税人识别码：{{party_a_credit_code}} 地 址：{{party_a_address}} 邮政编码：{{party_a_zip}} 法定代表人：{{party_a_legal_rep}} 委托代理人：{{party_a_agent}} 电 话：{{party_a_phone}} 传 真：{{party_a_fax}} 电子信箱：{{party_a_email}} 开户银行：{{party_a_bank}} 账 号：{{party_a_account}}

设计人：（盖章）{{party_b_seal}} 法定代表人或其委托代理人：{{party_b_signer}}（签字） 组织机构代码：{{party_b_org_code}} 纳税人识别码：{{party_b_credit_code}} 地 址：{{party_b_address}} 邮政编码：{{party_b_zip}} 法定代表人：{{party_b_legal_rep}} 委托代理人：{{party_b_agent}} 电 话：{{party_b_phone}} 传 真：{{party_b_fax}} 电子信箱：{{party_b_email}} 开户银行：{{party_b_bank}} 账 号：{{party_b_account}}

时 间：{{sign_time}}年{{sign_month}}月{{sign_day}}日

发包人（盖章）：____________________ 法定代表人或委托代理人：_____________ 地址：_______________________________ 电话：_______________________________

承包人（盖章）：____________________ 法定代表人或委托代理人：_____________ 地址：_______________________________ 电话：_______________________________

签订日期：{{sign_date}} 签订地点：{{sign_location}}

九、签订时间 本合同于{{sign_date}}签订。 十、签订地点 本合同在{{sign_location}}签订。 十一、合同生效 本合同自{{contract_effective_condition}}生效。 十二、合同份数 本合同一式{{contract_copies}}份，具有同等法律效力，发包人执{{party_a_contract_copies}}份，勘察人执{{party_b_contract_copies}}份。

发包人：（印章） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

勘察人：（印章） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

委托人（签章）：{{party_a_seal}}，法定代表人（签章）：{{party_a_representative_sign}}；监理人（签章）：{{party_b_seal}}，法定代表人（签章）：{{party_b_representative_sign}}。本合同签订于：{{sign_date}}，签订地点：{{sign_location}}。

本合同在{{sign_location}}签订。发包人：（盖章）{{party_a_seal}}，法定代表人或其委托代理人：（签字）{{party_a_legal_rep}}；设计人：（盖章）{{party_b_seal}}，法定代表人或其委托代理人：（签字）{{party_b_legal_rep}}。签订时间：{{sign_date}}。

建设单位（盖章/签字）：{{party_a_seal}} 法定代表人或其委托代理人（签字）：{{party_a_rep_sign}}

施工单位（盖章）：{{party_b_seal}} 法定代表人或其委托代理人（签字）：{{party_b_rep_sign}}

签署日期：{{sign_date}}

甲方（签字）：{{party_a_sign}}，委托代理人（签字）：{{party_a_agent_sign}}，联系电话：{{party_a_phone}}，签署日期：{{sign_date}}。 乙方（盖章）：{{party_b_seal}}，委托代理人（签字）：{{party_b_agent_sign}}，联系电话：{{party_b_phone}}，签署日期：{{sign_date}}。

订立时间：{{sign_date}}。订立地点：{{sign_location}}。本合同一式{{copies_count}}份，双方各执{{copies_held}}份。委托人（盖章）：{{party_a_seal}}，法定代表人或授权代理人（签字）：{{party_a_legal_rep}}；监理人（盖章）：{{party_b_seal}}，法定代表人或授权代理人（签字）：{{party_b_legal_rep}}。

本合同经双方当事人授权代表签字盖章后生效，签署日期为{{sign_date}}。

发包人（签字）：{{party_a_sign}}；承包人（盖章）：{{party_b_sign}}；法定代表人/委托代理人：{{party_b_legal_rep}}；签订日期：{{sign_date}}。鉴证机关（章）：{{certification_org}}；经办人：{{certification_officer}}；鉴证日期：{{certification_date}}。

本合同于{{sign_date}}在{{sign_location}}签订。发包人（公章）：{{party_a_seal}}，法定代表人或其委托代理人（签字）：{{party_a_sign}}；承包人（公章）：{{party_b_seal}}，法定代表人或其委托代理人（签字）：{{party_b_sign}}。

发包方（甲方）：{{party_a}}（盖章） 承包方（乙方）：{{party_b}}（盖章） 合同签订时间：{{sign_date}} 合同签订地点：{{sign_location}}

甲方（签字盖章）：{{party_a_seal}} 法定代表人：{{party_a_legal_rep}} 委托代理人：{{party_a_agent}} 地址：{{party_a_address}} 邮政编码：{{party_a_zip}} 电话（传真）：{{party_a_contact}} 开户银行：{{party_a_bank}} 账号：{{party_a_account}} 签订时间：{{sign_date}} 签订地点：{{sign_location}}

乙方（签字盖章）：{{party_b_seal}} 法定代表人：{{party_b_legal_rep}} 委托代理人：{{party_b_agent}} 地址：{{party_b_address}} 邮政编码：{{party_b_zip}} 电话（传真）：{{party_b_contact}} 开户银行：{{party_b_bank}} 账号：{{party_b_account}} 签订时间：{{sign_date}}

本合同在双方签字盖章后生效。发包人：{{party_a_seal}}（公章或合同专用章），法定代表人或其授权代表：{{party_a_legal_rep}}（签字）；承包人：{{party_b_seal}}（公章或合同专用章），法定代表人或其授权代表：{{party_b_legal_rep}}（签字）。合同订立时间：{{sign_date}}；合同订立地点：{{sign_location}}。

承包人（甲方）：{{party_a}}（章） 住所：{{party_a_address}} 法定代表人：{{party_a_legal_rep}} 委托代理人：{{party_a_agent}} 电话：{{party_a_phone}} 传真：{{party_a_fax}} 开户银行：{{party_a_bank}} 账号：{{party_a_account}} 邮政编码：{{party_a_zip}}

分包人（乙方）：{{party_b}}（章） 住所：{{party_b_address}} 法定代表人：{{party_b_legal_rep}} 委托代理人：{{party_b_agent}} 电话：{{party_b_phone}} 传真：{{party_b_fax}} 开户银行：{{party_b_bank}} 账号：{{party_b_account}} 邮政编码：{{party_b_zip}}

签订日期：{{sign_date}}

甲方（签字）：{{party_a_sign}}。乙方（盖章）：{{party_b_sign}}。签署日期：{{sign_date}}。签署地点：{{sign_location}}。

本合同于{{sign_date}}在{{sign_location}}签订。发包人（公章）：{{party_a_seal}}，法定代表人或委托代理人：{{party_a_legal_rep}}；承包人（公章）：{{party_b_seal}}，法定代表人或委托代理人：{{party_b_legal_rep}}。

甲方（盖章）：{{party_a_seal}}；法定代表人或授权代表（签字）：{{party_a_legal_rep}}。乙方（盖章）：{{party_b_seal}}；法定代表人或授权代表（签字）：{{party_b_legal_rep}}。签订日期：{{sign_date}}。签订地点：{{sign_location}}。

订立时间：{{sign_date}}；订立地点：{{sign_location}}。本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字/盖章）：{{party_a_sign}}，委托代理人：{{party_a_agent}}。乙方（签字/盖章）：{{party_b_sign}}，法定代表人/委托代理人：{{party_b_agent}}。签署日期：{{sign_date}}。签署地点：{{sign_location}}。

本合同订立时间：{{sign_date}}；订立地点：{{sign_location}}。

甲方（签字盖章）：{{party_a_sign}}，身份证号码/统一社会信用代码：{{party_a_id_number}}，地址：{{party_a_sign_address}}，委托代理人/法定代表人：{{party_a_legal}}，联系电话：{{party_a_sign_phone}}，日期：{{sign_date}}。乙方（签字盖章）：{{party_b_sign}}，统一社会信用代码：{{party_b_id_number}}，地址：{{party_b_sign_address}}，法定代表人/委托代理人：{{party_b_legal}}，联系电话：{{party_b_sign_phone}}，日期：{{sign_date}}。

合同订立时间：{{sign_date}}，合同订立地点：{{sign_location}}。工程承包人（公章）：{{party_a_seal}}，法定代表人/委托代理人：{{party_a_legal_rep}}，住所：{{party_a_address}}，开户银行：{{party_a_bank}}，账号：{{party_a_account}}。劳务分包人（公章）：{{party_b_seal}}，法定代表人/委托代理人：{{party_b_legal_rep}}，住所：{{party_b_address}}，开户银行：{{party_b_bank}}，账号：{{party_b_account}}。

本合同于{{sign_date}}在{{sign_location}}签署。 甲方（盖章）：___________________________ 法定代表人/授权代表（签字）：_______________________ 联系地址：_________________________________________ 联系方式：_________________________________________

乙方（盖章）：___________________________ 法定代表人/授权代表（签字）：_______________________ 联系地址：_________________________________________ 联系方式：_________________________________________

甲方签字：{{party_a_sign}}，乙方签章：{{party_b_sign}}。签订日期：{{sign_date}}，签订地点：{{sign_location}}。

勘察人就{{勘察项目}}进行{{勘察内容}}，勘察周期{{勘察周期}}， 执行{{勘察标准}}，交付{{勘察成果}}，勘察费{{勘察费}}。

勘察人提交的勘察成果质量不符合约定标准，导致工程质量事故或造成损失的， 勘察人应当承担责任并负责补救；发包人提供的资料不准确造成勘察返工的， 由发包人承担相应费用。

设计文件不符合质量要求的，设计人应当负责修改、完善； 因设计质量不符合标准或深度不足造成工程质量事故或损失的， 设计人应当承担相应责任。

勘察人应保证勘察文件真实、准确，符合工程建设强制性标准。 因勘察文件失实、遗漏造成建设单位或施工人损失的，勘察人应承担赔偿责任。

设计人就{{设计项目}}进行{{设计阶段}}设计，设计周期{{设计周期}}， 执行{{设计标准}}，交付{{设计成果}}，设计费{{设计费}}。

免费修改次数：{{修改次数上限}}。因甲方变更设计要求导致的工作量增加， 双方另行协商费用与周期；因乙方设计错误导致的修改不计算在免费次数内。 逾期交付：{{逾期交付违约金}}。